一、单项选择题(本大题共50小题，每小题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意，多选、不选、错选均不得分)
1、项目总体管理目标的制定只能由项目的( )承担，其他参与方只能在自己的合同与责任范围内制定子项目或相应部分的分解管理目标。 A发起人 B投资人 C项目经理 D承包商
解析：答案A。因为项目的发起人是对项目的全过程负全部责任，因此项目总体管理目标的制定只能由项目的发起人来承担。
2、项目时间管理也称为( )是指为确保项目按期完成所有必须完成的工作而进行的管理。
A项目计划管理 B项目进度管理 C项目实时管理 D项目跟踪管理
解析：答案B。项目时间管理也称为项目进度管理，即是项目管理的中心任务，也是项目目标体系中三大目标之一。
3、( )是指企事业单位按照专业职能以及工作的相似性来设定、划分内部管理部门。
A项目式组织 B职能式组织 C强矩阵式组织 D弱矩阵式组织 解析：答案B。按照专业职能以及工作的相似性来设定、划分内部管理部门的肯定是职能式组织。
4、采购方向选定的供应商发出询价函，让供应商报价，根据报价来选定供应商的办法，这是( )采购方式。
A议价采购 B招标采购 C询价采购 D订价采购
解析：答案C。采购方向选定的供应商发出询价函，让供应商报价，从这半句话可以看出这是询价采购。
5、对招标人无法控制的招标风险因素的应对措施是( )。 A风险规避 B风险转移 C风险控制 D风险自留
解析：答案A。风险规避主要是针对招标人无法控制的招标风险因素，如经济、政策风险等。
第 1 页共 65页
6、招标采购质量控制方法中没有( )。
A责任分配矩阵 B排列图 C流程图 D甘特图 解析：答案D。甘特图是招标采购进度控制中的方法。 B工作分解结构 C横道图 D里程碑图
解析：答案B。工作分解结构是项目管理中的一种基本方法。它主要应用于项目范围管理，是一种在项目全范围内分解和定义各层次工作包的方法。它可以清晰地表达招标采购过程所涉及的各项工作。
9、 ( )是转移违规行为风险、保证招标人招标活动成功进行的有效方式，通常采用交保证金的方式。
A履约担保 B投标担保 C保证担保 D信用担保 解析：答案B。交保证金方式的担保是投标担保。
10、在招标采购项目风险规避策略中，( )可以规避掉不具备招标文件规定资质的单位投标及不当竞争造成的风险。
A资格预审策略 B招标策略 C评标策略 D合同主条款的设置策略
解析：答案A。规避掉不具备招标文件规定资质的单位投标及不当竞争造成的风险，肯定是靠资格预审策略了。
11、招标采购项目人力资源管理的考核指标不包括( ) A针对性 B合理性 C及时性 D有效性
解析：答案A。招标采购项目人力资源管理的考核中对组织机构要素的考核指标是合理性;对团队建设的考核指标是合理性、及时性和有效性;对绩效评价要素的考核指标是合理性和可操作性。
12、招标人和中标人应当自( )内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A评标结束后15天 B中标通知书发出之日起15日
第 2 页共 65页
C评标结束后30日 D中标通知书发出之日起30日
解析：答案D。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 13、对招标采购风险估计的方法，主要选择( )。
A类比估计法 B主观概率估计法 C趋势估计法 D自上而下估计法
解析：答案B. 招标产生的风险主要是人为因素造成，且事件的发生具有隐匿性，如道德风险等，其损失也很难用数学的方式表示，因此对招标采购风险估计的方法，主要选择主观概率估计法。
14、招标采购风险属于( )管理范畴。环球环球网校网校 A事前风险 B事中风险 C事后风险 D全过程风险
解析：答案A。招标采购处于项目全过程的初始阶段，因此招标采购风险属于事前风险。
15、招标采购项目经理的基本权限不包括( )。
A财务决策权 B项目管理班子的组建权 C项目范围决定权 D项目实施控制权
解析：答案C。应授予项目经理以下基本权限：①项目团队的组建权;②财务决策权; ③项目实施控制权。显然没有项目范围决定权。
16、在招标采购项目风险规避的策略中，可以规避采购过程风险、人为风险、决策风险，造成招标人损失的策略是( )
A履约担保策略 B投标担保策略 C资格预审策略 D保证策略 解析：答案C。风险规避策略有：资格预审策略、招标策略、评标策略和合同主要条款的设置策略。
17、建造管理模式是( )以来在国外尤其是美国广泛采用的一种管理模式。 A20世纪60年代 B20世纪70年代 C20世纪80年代 D20世纪90年代
解析：答案D。20世纪90年代以来，建造管理模式在国外尤其是在美国广泛采用的一种管理模式。
第 3 页共 65页
18、具有投资少、风险小、周期短、收益高等项目诉求的利益相关方是( )。 A 业主 B管理咨询方 C设计方 D施工方
解析：答案A。业主项目诉求与管理目标是投资少、风险小、周期短、收益高、无遗留的质量与法律问题。
19、下列选项中，不属于投资体制改革原则的是( )。
A公平原则 B效益原则 C适度与国际接轨原则 D市场取向原则 解析：答案A。投资体制改革原则中没有公平原则。 20、工程建设项目周期可用( )表达方式予以表达。
A一阶段和二阶段 B二阶段和三阶段 C三阶段和四阶段 D一阶段和四阶段
解析：答案C。工程建设项目生命周期可用两种常见的方式，即四阶段和三阶段表达方式予以表达。
21、由于个人或组织的过失、疏忽、侥幸与恶意等不当行为造成财产毁损、人员伤亡的风险，指的是( )。
A组织风险 B行为风险 C社会风险 D信用风险
解析：答案B。由于个人或组织的过失、疏忽等不当行为造成的风险，显然属于行为风险。
25、社会评价的主要方法是( )
A公众参与 B领导挂帅 C政府组织 D部门参与
解析：答案A。社会评价的主要方法是公众参与，具体包括参与式评价和参与式行动。
26、两个或两个以上合作单位之间，以承包人的名义，为共同承包工程建设项目而签订的合同，一般称为( )。
A营运合同 B联合承包合同 C劳务分包合同 D买卖 解析：答案B。这很显然就是联合承包合同。
27、当事人一方要求变更或解除合同时，应当在( )天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，应当由责任方负责赔偿。
第 4 页共 65页
A14 B28 C42 D56
解析：答案C。当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42天前通知对方 28、在工程项目的反索赔中，违约金的计算方法，在每个合同文件中均有具体规定，一般按每延误一天赔偿一定的款额计算，累计赔偿一般不超过合同总额的( )。
A5% B10% C15% D20%
解析：答案B。违约金的计算方法，一般按每延误一天赔偿一定的款额计算，累计赔偿额一般不超过合同总额的10%。
29、按索赔的( )分类，可分为工期索赔和费用索赔。 A 目的 B有关当事人 C依据 D业务性质
解析：答案A。按索赔的目的不同，可分为工期索赔和费用索赔。 30、( )是指用于对外贸易货物和服务进行经济费用效益分析的外币经济价，反映了外汇的经济价值。
A利息备付率 B影子汇率 C资产负债率 D偿债备付率 解析：答案B。用于对外贸易货物和服务进行经济费用效益分析的外币经济价，反映了外汇的经济价值，这说的是影子汇率
34、( )是指合同主体的变更，它是合同变更的一种特殊形式。 A合同转让 B合同解除 C合同中止 D合同终止
解析：答案A。只有A属于合同主体的变更。其他三项都是在相同的合同主体内进行的经济活动。
35、检查施工现场是否符合安全生产、文明施工的要求，这是安全检查的( )。
A意识检查 B整改检查 C事故检查 D隐患检查
解析:答案D。检查施工现场是否符合安全生产、文明施工的要求，这说的是隐患检查。
36、生产系统是企业系统的一个子系统，其主要作用是进行( )。 A系统输出 B组织管理 C生产转换 D控制管理
第 5 页共 65页
解析：答案C。在生产系统内部进行的活动，其主要作用就是生产转换。 37、货物库存信息是运行企业信息化系统的主要输入数据之一，必须保持其( ) A及时性 B有效性 C系统性 D准确性
解析：答案D。只有准确性有了保证，其他的工作才有意义。
38、在企业资质管理中，乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价( )万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。 A2000 B3000 C4000 D5000
解析：答案D。根据有关规定，乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价5000万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。
39、开发研究的主要特征是以( )为目的，将基础研究和应用研究与市场需求和具体的产品联系起来。
A控制 B生产 C交换 D开发
解析：答案B。开发研究就是为企业生产服务的，所以主要特征是以生产为目的。
40、以下国内贸易运输方式中，其运输能力最大的是( )。 A铁路运输 B公路运输 C管理运输 D水路运输
解析：答案D。水路运输可以利用天然的有利条件，实现大吨位、长距离运输，是运输能力最大的运输方式。
41、货物运输保险索赔的时效一般为( )。 A6个月 B1年 C2年 D3年
解析：答案C。根据有关规定货物运输保险索赔的时效一般为2年。 42、履行FOB交货条件下的进口合同，应由( )负责派船将货物运输到合同规定的目的地。
A买方 B卖方 C承运方 D保险公司
解析：答案A。FOB属于装运港船上交货，所以货装船后就应由买方负责派船将货物运输到合同规定的目的地。
43、在采用信用证支付方式的进口业务中，履行合同的第一个环节是( )。
第 6 页共 65页
A弥补合同的不足 B落实开证的资金 C开立信用证 D办理保险 解析:答案C.在采用信用证支付方式的国际贸易中，开立信用证是第一个环节，其次是通知、交单等。
44、工程项目在每个阶段都会涉及不同的工作内容，而投资决策和融资主要贯穿于项目的( )阶段。
A策划和准备 B策划和完成 C准备和实施 D策划和实施 解析：答案A。我们知道项目要进行必须先融资，策划和准备阶段是处于最初阶段，所以投资决策和融资主要贯穿于项目的策划和准备阶段。 45、在融资服务项目中，最重要的角色是( )。 A部门经理 B项目经理 C工程师 D承包商
解析：答案B。工程师是技术人员，承包商是使用资金的，所以都不可能参与融资，部门经理负责各自部门的具体事务，也不会否则融资这样的事关全局的大任。只有项目经理最合适。
46、科技研究开发和咨询服务的知识产权制度的内容，不包括( )。 A知识产权权利归属的确定 B知识产权权利形式的选择 C知识产权权利冲突的回避 D知识产权权利风险的转移
解析：答案D。科技研究开发和咨询服务的知识产权制度的内容中没有知识产权权利风险的转移。
47、下列选项中，不属于物流服务项目计划内容的是( )。 A进度计划 B项目管理计划 C成本计划 D质量计划
解析：答案 B。物流服务项目计划主要包括以下内容：物流服务项目的范围计划、工作计划、人力资源计划、物料及设备资源计划、进度计划、质量计划、成本计划、变更控制计划、文件管理计划、风险管理计划以及相应支持计划等。可见没有项目管理计划。
48、( )是存储系统的基础设施，是物流的载体，担负着物品的存储保管任务。
A信息 B仓库 C运输 D包装
解析：答案B。担负着物品的存储保管任务的肯定是仓库。
第 7 页共 65页
49、( )贯穿与物流的各项活动中，是物流各项活动的输入条件和重要保障。 A物流信息 B运输 C流通加工 D储存
解析：答案A。物流信息贯穿与物流的各项活动中，是物流各项活动的输入条件和重要保障。
50、技术评价常用的方法不包括( )
A评分法 B指数平滑法 C计算分析法 D优缺点列举法 解析：答案B。技术评价常用评分法、计算分析法和优缺点举例法等。 二、多项选择题(本大题共15小题，每小题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。多选、少选或错选均不得分)
51、项目进度管理中工作排序是指确定各项工作之间逻辑关系，这种关系主要包括( )。
A社会关系 B成效关系 C工艺关系 D工作关系 E组织关系 解析：答案CE。工作排序是指确定各工作之间的逻辑关系，并形成成果文档。工作之间的逻辑关系(先后顺序关系)主要包括工艺关系和组织关系，具体可表现为平行、顺序和搭接三种形式。
52、招标采购项目质量管理方案的考核指标包括( )。 A合理性 B完整性 C针对性 D时效性 E系统性
解析：答案BCDE。招标采购项目质量管理方案的考核指标有针对性、完整性、系统性和时效性。合理性属于质量保证服务要素的考核指标。 53、项目范围管理中，由浅入深的对项目作出整体制约性描述的管理成果有( )。
A项目许可证 B项目管理流程 C工作说明书 D工作分解结构 E项目管理绩效考核
解析：答案ACD。通过项目范围定义一般可形成项目管理的最重要成果，分别为项目许可证、工作说明书和工作分解结构。 2011年招标师《采购法律法规与政策》精选题与答案
第 8 页共 65页
1. 按照我国《中华人民共和国立法法》的规定，地方性法规、规章中，新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由( )裁决。
A.全国人大常委会 B.国务院 C.制定机构 D.地方性行政法规部门
2. 《招标投标法》立法的主要目的是( )。
A.依法规范招标投标活动，维护市场竞争秩序，促进招标投标市场健康发展
B.保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益 C.提高经济效益、保证项目质量
D.提高国有资金的使用效率，从而实现资源的优化配置
3. 在招标投标基本程序中，投标人资格、评标标准和方法、合同主要条款等实质性条件和要求都要在( )环节得以确定。 A.投标 B.评标 C.开标 D.招标
4. 根据《招标投标法》规定，下列关于招标投标活动应遵循的基本原则表述中不正确的是( )。
A.公开原则是公平、公正原则的基础和前提
B.按照公平原则，评标委员会必须按照招标文件事先确定并公布的评标标准进行评 审、推荐中标候选人
C.“诚信原则”是以善意真诚、守信不欺、公平合理为内容的强制性法律原则
D.根据公正原则，招标评标标准应当具有唯一性 5. 《招标投标法》规定，成为投标人的一般条件是( )。 A.法人或者其他组织响应招标，参加投标竞争
B.招标人根据项目本身的要求，在招标文件或资格预审文件中规定的投标人资格条件
C.国家相关规定对不同行业及不同主体投标人的资格条件 D.正式递交了投标文件的潜在投标人的资格条件
第 9 页共 65页
6. 《招标投标法》规定，招标代理机构( )职责将直接影响到招标的质量和招标的成败。
A.招标方案拟订的优劣 B.招标文件编制的优劣 C.资格预审文件编制的优劣 D.投标人资格审查的好坏
7. 《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》规定，( )负责从事各类工程建设项目招标代理机构资格的认定工作。 A.住房和城乡建设部 B.建设行政主管部门 C.国家发展和改革委员会 D.人事部
8. 《招标投标法》规定，政府采购代理机构资格对甲级注册资本金的要求是不少于( ) 万元人民币。
A.50 B.150 C.300 D.400
9. 《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》规定，( )工程招标代理机构只能承担工程总投资l亿元人民币以下的工程招标代理业务。 A.甲级 B.乙级 C.丙级 D.暂定级
10.《招标投标法》规定，各类房屋建筑及其附属设施的建造和市政工程项目的招标投标 活动的监督执行，由( )负责。
A.住房与城乡建设部 B.城市规划区域部门 C.建设行政主管部门 D.商务部
参考答案：1.C 2.A 3.D 4.B 5.A 6.B 7.A 8.D 9.B10.C
1. 按照《中华人民共和国立法法》的规定，在我国法律体系中( )具有最高的法律效力。
A.宪法 B.法律 C.行政法规 D.规章
2. 《招标投标法》规定，招标投标的最大优点就是能够充分体现( )的市场竞争原 则。
A.公平、独立、自由 B.公正、自由、客观 C.公开、公平、公正 D.公开、独立、客观
第 10 页共 65页
3. 《招标投标法》规定，依法必须招标项目，招标人应当从确定中标人之日起( )日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A.7 B.15 C.30 D.45
4. 《招标投标法》规定，招标投标基本程序中(. )情况确定了竞争格局，是决定投 标人能否中标、招标人能否取得预期效果的关键。 A.招标 B.评标 C.开标 D.投标
5. 根据《招标投标法》的规定，下列关于对招标人的分类及其具备的条件表述中不正确的是( )。
A.招标人分为两类：一是法人;二是其他组织
B.法人或者其他组织必须具备依法提出招标项目和依法进行招标两个条件后，才能 成为招标人
C.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先进行核准手续，后 进行审批手续以取得批准
D.法人或者其他组织只有按照法定程序进行招标才能称为招标人 6. 《招标投标法》规定，招标实施之前，招标代理机构凭借自身的经验，根据项目的特点，有针对性地制订周密和切实可行的( )，提交给招标人。 A.招标文件 B.资格预审文件 C.招标方案 D.工程量清单 7. 《机电产品国际招标机构资格审定办法》规定，( )负责从事利用国外贷款和国内资金进行国际采购机电产品的国际招标机构资格的认定工作。 A.商务部 B.国家发展和改革委员会 C.住房和城乡建设部 D.政府采购部门
8. 《招标投标法》规定，中央投资项目招标代理机构甲级、乙级资格在人员方面的要求分别是( )。
A.不少于50人，不少于40人 B.不少于50人，不少于30人 C.不少于40人，不少于30人 D.不少于40人，不少于20人 9.《招标代理服务收费管理暂行办法》规定，招标代理服务收费实行政府指导价，其主 要采用( )计费方式进行收费。
A.等比例 B.定额累进 C.差额定率累进 D.定额定率累进
第 11 页共 65页
10.《招标投标法》规定，行政机关行使行政监督权最常见的方式是( )。 A.项目稽察 B.现场监督 C.招标代理机构资格管理 D.监督检查
参考答案：1.A 2.C 3.B 4.D 5.C 6.C 7.A 8.B 9.C 10.D 招标采购法律法规与政策
1、不同法律之间对同一事项新的一般法律规定与旧的特别法律规定不一致的，应由（ ）裁决。（09真）
A．全国人大 B．最高人民法院 C．全国人大常委会 D．国务院 参考答案：C
2、按照我国《中华人民共和国立法法》的规定，地方性法规、规章中，新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由( )裁决。（09真）
A．全国人大常委会 B．国务院 C．制定机构 D．地方性行政法规部门
参考答案：C
3、招标投标法律体系由有关（ ）构成。
A．法律 B．法规 C．规章 D．规范准则 E．规范性文件 参考答案：A, B, C, E
4、下列规章及规范性文件中，属于规范服务类招标投标的有（ ）。（09真）
A．《工程建设项目施工招标投标办法》 B．《机电产品国际招标投标实施办法》 C．《公路工程施工监理招标投标管理办法》
D．《科技项目招标投标管理暂行办法》 E．《工程建设项目勘察设计招标投标办法》 参考答案：CDE
5、下列关于《招标投标法》适用范围的说法中，正确的是（ ）。 A．适用于我国境内进行的招标投标活动 B．在香港、澳门地区也适用 C．只适用我国境内进行的工程建设项目招标投标活动 D．使用国际组织贷款的项目也必须适用
参考答案：A
6、《招标投标法》立法的主要目的是（ ）。
A．依法规范招标投标活动，维护市场竞争秩序，促进招标投标市场健康发展
B．保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益
第 12 页共 65页
C．提高经济效益、保证项目质量
D．提高国有资金的使用效率，从而实现资源的优化配置 参考答案：A
7、根据《招标投标法》规定，下列关于招标投标活动应遵循的基本原则表述中不正确的是（ ）。（09真）
A．公开原则是公平、公正原则的基础和前提
B．按照公平原则，评标委员会必须按照招标文件事先确定并公布的评标标准进行评审、推荐中标候选人
C．“诚信原则”是以善意真诚、守信不欺、公平合理为内容的强制性法律原则
D．根据公正原则，招标评标标准应当具有唯一性 参考答案：B
8、根据《招标投标法》的规定，下列关于《招标投标法》的适用范围表述中不正确的是（ ）。
A．在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法
B．该法的适用主体范围很广泛，包括国内各类主体但不允许个人参与招标投标活动的公民个人
C．该法的适用主体包括外国企业在我国境内设立的能够独立承担民事责任的分支机构
D．使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目进行招标的可以适用本规定 参考答案：B
9、在招标投标基本程序中，投标人资格、评标标准和方法、合同主要条款等实质性条件和要求都要在( )环节得以确定。（09真） A．投标 B．评标 C．开标 D．招标 参考答案：D
10、关于招标投标活动中的公正原则，下列说法中正确的有（ ）。（09真）
A．是指程序规范，标准统一
B．要求评标标准应当具有唯一性，并在招标文件中载明
C．要求评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较
D．要求招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标和中标的依据 E．只是对招标投标活动程序方面的要求、 参考答案：ABCD
1、根据《合同法》的规定，合同权利义务法定终止的情形包括（ ）。（09真）
第 13 页共 65页
A．债务人将按照约定履行 B．合同解除 C．债务相互抵销 D．债权人免除债务 E．债权债务同归于一人 参考答案：BCDE
2、根据《合同法》的规定，在合同履行过程中，一方构成违约，相对方可以( )及其他补救措施。
A．请求中止履行合同债务 B．请求继续履行 C．赔偿损失 D．支付违约金 E．执行定金罚则 参考答案：B, C, D, E
3、我国的民事诉讼法允许合同当事人在书面协议中选择（ ）人民法院管辖。
A．被告住所地 B．合同履行地 C．合同签订地 D．原告住所地 E．标的物所在地 参考答案：A, B, C, D, E
4、招标人拖欠招标代理服务费，可能导致诉讼时效中止的情形是（ ）。（09真）
A．招标代理机构提起诉讼 B．招标代理机构要求招标人支付 C．招标人同意支付 D．发生不可抗力 参考答案：D
5、招标代理机构在招标人委托的代理权限范围内组织招标投标活动，其代理行为的民事责任，应由（ ）承担。（09真）
A．招标人 B．投标人 C．招标代理机构 D．评标委员会 参考答案：A
6、民事法律关系根据（ ），可分为绝对法律关系和相对法律关系。 A．是否直接具有财产利益的内容 B．义务主体的范围 C．内容的复杂程度 D．形成和实现的特点 参考答案：B
7、民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，下列属于民事法律行为的是（ ）。
A．某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同
B．某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务
C．为了谋取中标，某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同 D．某分包单位在未征得总包单位同意的情况下，将工程再次分包 参考答案：B
第 14 页共 65页
8、甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2004年5月1日还款。但到2004年6月1日，甲仍未还钱。2004年7月3日乙向甲要账，乙向甲口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是（ ）。 A．引起诉讼时效的中断 B．引起诉讼时效的中止 C．引起诉讼时效的延长 D．改变法定时效期间 参考答案：A
9、民事法律关系根据形成和实现的特点可分为（ ）。
A．财产法律关系 B．人身法律关系 C．权利性民事法律关系 D．义务性民事法律关系 E．保护性民事法律关系 参考答案：C, E
10、2003年4月7日，王某骑车回家经过一工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，造成骨折。王某于同年5月10日找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推诿。同年6月13日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法错误的有（ ）。 A．本案诉讼时效期间于2004年5月10日届满 B．本案诉讼时效期间于2005年5月10日届满 C．王某6月13日的行为引起诉讼时效中断 D．王某6月13日的行为引起诉讼时效中止 E．王某6月13日的行为引起诉讼时效延长 参考答案：B, C, D, E
1、建筑业企业资质不包括（ ）资质。（09真）
A．施工总承包 B．工程总承包 C．劳务分包 D．专业承包 参考答案：B
2、下列关于建设工程施工总承包的说法中，正确的是（ ）。（09真） A．《建筑法》禁止总承包单位转包、分包工程
B．总承包单位征得建设单位的同意可将部分主体工程分包 C．建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
D．两个以上不同资质等级单位联合共同承包的，可按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 参考答案：C
3、根据《建筑法》及《建筑工程质量管理条例》等法律法规规定，分包工程的禁止性规定主要包括（ ）。
A．禁止主体结构分包 B．禁止承包的全部工程肢解后分包
C．禁止未经建设单位同意分包专业工程 D．禁止分包单位再分包 E．禁止分包给不具备相应资质条件的单位 参考答案：A，B， C, D, E
第 15 页共 65页
4、在施工过程中，由于出现了下列情形，造成建设工程的质量缺陷，应该由发包人承担责任的是（ ）。
A．承包商施工管理不到位，出现偷工减料的现象 B．发包人采购的材料不符合强制性标准 C．提供的设计有缺陷
D．监理工程师现场错误指导
E．由发包人指定的分包商施工质量出现问题 参考答案：B, C, D, E
5、发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款，发包人逾期不支付，承包人可以（ ）。
A．将工程直接拍卖 B．与发包人协商将工程折价 C．向人民法院申请将工程依法拍卖 D．向仲裁机构申请将工程依法拍卖 E．将工程直接占有
参考答案：B, C
6、企业国有产权转让中，经公开征集产生2个以上受让方时，如果转让标的复杂、价格高低不是唯一取向的，一般采取（ ）方式。（09真） A．招投标 B．拍卖 C．挂牌 D．协议转让 参考答案：A
7、国家以土地所有者的身份将土地使用权在一定年限内让与土地使用者的行为是（ ）。（09真）
A．土地使用权出让 B．土地使用权转让 C．土地使用权划拨 D．土地使用权交换 参考答案：A
8、《企业国有产权转让暂行办法》规定，转让企业国有产权致使国家不再拥有控股地位的，应当报（ ）批准。
A．国务院 B．省、自治区、直辖市人民政府 C．同级国有资产监督管理机构 D．本级人民政府 参考答案：D
9、市政公用事业特许经营通常采用（ ）的招标方式。
A．公开招标 B．邀请招标 C．询价 D．竞争性谈判 参考答案：A
10、根据《国务院关于投资体制改革的决定》的规定，对于政府投资项目仍继续实行审批制，其中采取投资补助、转贷和贷款贴息方式的，只审批（ ）。 A．项目建议书 B．可行性研究报告 C．初步设计概算 D．资金申请报告 E．投资机会研究报告 参考答案：D
第 16 页共 65页
1、《国务院关于投资体制改革的决定》规定，对于政府投资项目仍继续实行审批制，其中采用直接投资和资本金注入方式的，需要审批（ ）。 A．资金申请报告 B．可行性研究报告 C．初步设计概算 D．投资机会研究报告 E．项目建议书 参考答案：B, C, E
2、列入节能产品政府采购清单中的产品由财政部和国家发展和改革委员会从国家认可的节能产品认证机构认证的节能产品中，根据（ ）等因素择优确定，并定期向社会公布。
A．节能性能 B．质量水平 C．技术水平 D．市场成热程度 E．市场需求量 参考答案：A, C, D
3、国外贷款项目招标中，投标截止时间到达时投标人少于三个的，正确的处理方法是（ ）。（09真）
A．停止开标并向有关部门提请两家开标或直接采购申请 B．按规定直接进入两家开标或直接采购程序
C．自动延长投标截止期7日 D．降低招标文件要求后重新招标 参考答案：B
4、世界银行认为在大多数情况下（ ）是最经济和最有效的采购方式。 A．询价采购 B．国内竞争性招标 C．有限国际招标 D．国际竞争性招标 参考答案：D
5、世界银行贷款项目货物、工程采购和招标的主要方式中，竞争力最强的是（ ）。
A．有限国际招标 B．国际竞争性招标 C．国内竞争性招标 D．直接签订合同 参考答案：B
6、世界银行《咨询服务采购指南》规定了世界银行贷款项目咨询服务采购的方式，其中不鼓励使用需要批准和在贷款协定和项目协定中规定的方式为（ ）。
A．基于质量的选择 B．基于资格的选择 C．预算固定选择 D．单一来源选择 参考答案：D
7、《货物和工程采购指南》规定了世界银行贷款项目货物、工程采购和招标的主要方式。其中，适用于金额很小，一般在10万美元限额以下的合同的采购方式为（ ）。
A．询价采购 B．直接签订合同 C．自营工程 D．国内竞争招标
第 17 页共 65页
参考答案：A
8、依据《货物和工程采购指南》的相关规定，适用于在现有货物或工程合同上续签增购或增建类似性质的货物或工程、工艺设计上有特殊要求等特殊情况的采购方式为（ ）。
A．询价采购 B．自营工程 C．直接签订合同 D．基于性能的采购
参考答案：C （
9、在世界银行贷款项目招标采购程序中，货物采购按照招标范围可分为 ）。
A．国际竞争性招标 B．有限国际招标 C．国内竞争性招标 D．询价采购 E．直接签订合同
参考答案：A, C
10、世界贸易组织《政府采购协议》的主要原则包括（ ）。 A．最惠国待遇 B．国民待遇和非歧视性待遇 C．发展中国家的特殊待遇和差别待遇
D．发达国家的无差别待遇 E．透明度原则
参考答案：B, C, E
1、根据《招标投标法》的规定，下列关于招标人的说法中，正确的是（ ）。 A．招标人必须是法人 B．招标人可以按照约定程序进行招标
C．招标人可以是其他组织 D．招标人提出招标项目的资金必须落实 参考答案：C
2、根据《招标投标法》的规定，下列主体中，可以作为工程建设项目招标人的是（ ）。（09真）
A．股份制公司 B．自然人 C．国家机关 D．司法机关 E．社会团体 参考答案：ACDE
3、《招标投标法》规定，成为投标人的一般条件是( )。（09真） A．法人或者其他组织响应招标，参加投标竞争
B．招标人根据项目本身的要求，在招标文件或资格预审文件中规定的投标人资格条件
C．国家相关规定对不同行业及不同主体投标人的资格条件 D．正式递交了投标文件的潜在投标人的资格条件 参考答案：A
4、《招标投标法》规定，法人、其他组织和个人必须具备（ ）条件后，才能成为投标人。
A．响应招标和参与投标竞争 B．响应招标和依法递交投标文件
第 18 页共 65页
C．招标文件中预定的投标人和参与投标竞争 D．良好的商业信誉和积极参与投标竞争 参考答案：A
5、根据《招标投标法》的规定，下列关于招标代理机构应当具备条件的说法中，不正确的是（ ）。
A．有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 B．具有能够编制招标文件的专业力量 C．具备编制工程量清单的能力
D．具有能够组织评标的相应专业力量 参考答案：C
6、工程建设项目甲级招标代理机构的工程建设类注册执业资格人员应不少于10人，其中（ ）不少于5人。
A．注册监理工程师 B．注册咨询工程师 C．注册造价工程师 D．注册一级建造师 参考答案：C
7、关于乙级资格招标代理机构的业务范围，下列说法中正确的是（ ）。（09真）
A．中央投资项目乙级招标代理机构只能从事总投资2亿元人民币及以下的中央投资项目的招标代理业务
B．工程建设项目乙级招标代理机构只能承担工程总投资2亿元人民币以下的工程招标代理业务 C．政府采购乙级代理机构只能代理单项政府采购预算金额2000万元以下的政府采购代理业务 D．机电产品乙级国际招标机构只能从事一次性委托金额在4000万元以下的机电产品国际招标业务 参考答案：A
8、根据《招标代理服务收费管理暂行办法》的规定，招标代理服务费的收费标准上下浮动幅度不得超过政府指导价的（ ）。（09真） A．10％ B．15％ C．20％ D．30％ 参考答案：C
9、根据《招标代理服务收费管理暂行办法》规定，招标代理服务费主要采用（ ）计费方式进行收费。（09真）
A．投资比例 B．定额累进 C．差额累进 D．差额定率累进 参考答案：D
10、《招标投标法》规定，招标代理机构（ ）职责将直接影响到招标的质量和招标的成败。
第 19 页共 65页
A．招标方案拟订的优劣 B．招标文件编制的优劣
C．资格预审文件编制的优劣 D．投标人资格审查的好坏 参考答案：B
1、《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》规定，（ ）负责从事各类工程建设项目招标代理机构资格的认定工作。
A．住房和城乡建设部 B．建设行政主管部门
C．国家发展和改革委员会 D．人力资源与社会保障部 参考答案：A
2、下列事宜中，依法可以由招标代理机构承担的包括（ ）。（09真） A．出售资格预审文件 B．组织开标、评标 C．编写评标报告 D．向投标人解释评标过程 E．发出中标通知书 参考答案：ABE
3、根据国家有关规定，我国对招标代理机构实行资格认定制度，下列实行资格认定的代理机构主要有（ ）。（09真）
A．中央投资项目招标代理机构 B．工程建设项目招标代理机构 C．机电产品国际招标机构 D．政府集中采购代理机构 E．药品招标代理机构 参考答案：ABCE
4、关于招标代理机构的资格管理，下列说法中正确的有（ ）。（09真）
A．中央投资项目招标代理机构资格，由国家发展改革委负责认定 B．工程建设项目招标代理机构资格，由建设主管部门负责认定 C．科技项目招标代理机构资格，由工业信息主管部门负责认定 D．机电产品国际招标机构资格，由商务部负责认定
E．药品招标代理机构资格，由省级药品监督管理部门负责认定 参考答案：AD
5、招标投标行政监督部门中的指导协调部门是（ ）。（09真）
A．国务院发展改革部门 B．国务院建设部门 C．国务院财政部门 D．国务院监察部门
参考答案：A
6、按照《招标投标法》及有关配套规定，对招标投标过程的监督主要由（ ）以上人民政府有关行政主管部门负责。 A．乡级 B．县级 C．市级 D．省级 参考答案：B
第 20 页共 65页
7、《招标投标法》规定，在招标投标法规体系中，对于（ ）都有具体规定，构成了招标投标活动的监督体系。
A．行政监督 B．司法监督 C．道德监督 D．当事人监督 E．社会监督
参考答案：A, B, D, E
8、《招标投标法》规定，政府有关部门主要通过（ ）等方式，对招标投标过程和结果进行监督。
A．核准招标方案 B．登记招投标的许可事项
C．自行招标备案 D．招标投标情况书面报告 E．实施行政处罚 参考答案：A, C, D, E
9、《招标投标法》规定，行政监督的具体内容包括（ ）。 A．从事招标代理机构的注册资金是否达到法定要求 B．公开招标项目的招标公告是否在国家指定媒体上发布 C．评标委员会的组成、产生程序是否符合法律规定 D．招标投标的程序、时限是否符合法律规定 E．实际执行的合同是否与中标合同内容一致
参考答案：B, C, D, E
10、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（ ）万元人民币以上的，必须进行招标。（09真）
A．50 B．100 C．120 D．200 答案：B
1、按照《机电产品国际招标投标实施办法》的规定，一次机电采购产品国际招标合同估算价格超过（ ）万元人民币的，必须进行招标。 A．100 B．150 C．200 D．300 参考答案：A
2、根据《招标投标法》及有关规定，下列表述正确的一项是（ ）。 A．公民个人投资的项目一律不需要招标
B．施工单项合同估算价为100万美元的项目都不需要招标 C．使用国际组织资金的项目,如果规模标准没达到法定要求也可以不招标 D．所有总投资额在3000万元人民币以上的项目都必须招标
参考答案：C
3、按《机电产品国际招标投标实施办法》的规定，机电产品国际招标的标准是（ ）。
A．供生产配套用的零件及部件的机电产品 B．供生产企业生产需要的专用模具产品
第 21 页共 65页
C．外商投资企业投资总额内进口的机电产品
D．一次采购产品合同估算价格在100万元人民币以上的机电产品 参考答案：D
4、关于必须招标的工程建设项目的范围和标准，下列说法中不正确的是（ ）。（09真）
A．《招标投标法》对必须招标的工程建设项目的范围作出了原则性规定 B．各省、自治区、直辖市人民政府不得缩小国家规定的必须招标的范围 C．各省、自治区、直辖市人民政府可以制定本地区必须招标的具体范围和规模标准
D．国家发展改革部门会同有关部门制定依法必须招标的具体范围和规模标准，报全国人大常委会批准 答案：D
5、对于国家发展改革委确定的不适宜公开招标的国家重点项目，招标人申请邀请招标的，应由（ ）审批。（09真）
A．国务院 B．省级人民政府 C．国务院发展改革部门 D．有关行业主管部门 答案：C
6、下列项目中，可以不进行招标的有（ ）。（09真） A．承包商少于3家且不能形成有效竞争的建设项目 B．对建筑艺术造型有特殊设计要求的建设项目 C．主要施工技术采用特定专利的工程施工项目 D．施工企业自建自用的工程项目 E．已完工程主体加层的工程施工项目
答案：ABC
7、如果建设项目不属于必须招标的项目则可以招标也可以不招标。但是，即使符合必须招标项目的条件但是属于某些特殊情形的，也是可以不招标的。可以不进行招标的施工项目包括（ ）。
A．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 B．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 C．属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的 D．施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的
E．施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的 参考答案：C, D, E
8、根据《机电产品国际招标投标实施办法》的规定，属于必须招标范围内的机电产品可以不进行国际招标的情形有（ ）。（09真） A．八成新的机电产品 B．供生产配套用的零件 C．外商投资企业投资总额内进口的机电产品
第 22 页共 65页
D．使用专利技术的机电产品 E．供生产企业生产需要的专用模具 答案：ABCE
9、企业拟从事利用国外贷款和国内资金采购机电产品的国际招标业务，商务部规定企业应当满足的条件是（ ）。（09真） A．办理项目备案手续 B．企业成立五年以上
C．具备800人专家库 D．取得机电产品国际招标资格 答案：D
10、按照《招标投标法》的规定，履行项目审批手续和（ ）是招标项目进行招标前必须具备的两项基本条件。
A．落实资金来源 B．获得审批手续的批准
C．拟订招标方案 D．编制项目可行性研究报告 参考答案：A
1、依法必须招标的工程建设项目，按照工程建设项目审批管理规定，凡应报送项目审批部门的，必须在报送项目（ ）中增加有关招标的内容。 A．投资机会研究报告 B．建议书 C．初步可行性研究报告 D．可行性报告
参考答案：D
2、按《工程建设项目自行招标试行办法》规定，招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起（ ）日内向国家发展和改革委员会提交招标投标情况的书面报告。
A．10 B．15 C．30 D．60 参考答案：B
3、根据《招标投标法》的规定，下列关于招标方式的表述中不正确的是（ ）。
A．招标分为公开招标和邀请招标 B．重点项目都应当公开招标
C．项目技术复杂，但有多数潜在投标人可供选择的，招标人可申请邀请招标
D．邀请招标的招标人一般选择不少于3家的承包商，向其发出投标邀请书，邀请其参加投标竞争 参考答案：C
4、《工程建设项目自行招标试行办法》规定，对招标人自行招标的能力作出了具体规定，其内容不包括（ ）。
A．具有项目法人资格 B．有从事同类工程建设项目招标的经验 C．熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章
D．设有专门的招标机构或者拥有5名以上专职招标业务人员 参考答案：D
第 23 页共 65页
5、《机电产品国际招标投标实施办法》规定，采用邀请招标方式的项目，应当向（ ）备案。
A．商务部 B．人力资源与社会保障部 C．住房和城乡建设部 D．科学技术部 参考答案：A
6、根据《工程建设项目自行招标试行办法》的规定，招标人自行办理招标事宜必须具备的条件有（ ）。（09真）
A．具有与招标项目相适应的注册资金 B．具备编制招标文件的能力 C．具有自行建设的专家库 D．具备组织评标的能力 E．具有法人资格 答案：BDE （
7、按照《招标投标法》的规定，下列情形中招标人可申请邀请招标的是 ）。
A．项目技术复杂，只有少量几家潜在投标人可供选择的 B．可在指定的报刊、电子网络上发布招标公告的
C．涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的 D．拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的 E．受自然地域环境限制的
参考答案：A, C, D, E
8、关于发布招标公告，下列说法中正确的是（ ）。（09真） A．发布招标公告是招标必经程序
B．采用公开招标方式的，可以用资格预审公告代替招标公告 C．依法必须招标项目的招标公告可以自由选择发布媒介 D．发布招标公告的目的是吸引潜在投标人参与投标竞争
答案：D
9、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列关于资格预审文件发售时间的说法中，正确的是（ ）。（09真） A．由招标人在资格预审文件中规定
B．自发售之日起至停止出售之日止最短不得少于5个工作日 C．停止出售之日应在资格预审申请文件提交截止时间15天前 D．停止出售之日应与资格预审申请文件提交截止时间相同 答案：B
10、财政部指定的政府采购信息披露媒体是（ ）。（09真）
A．《中国日报》 B．《经济日报》C．《中央政府采购网》 D．《中国财经报》 答案：D
第 24 页共 65页
1、按照《招标公告发布暂行办法》规定，依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在（ ）发布。
A．《中国经济导报》 B．中国建设报》 C．《中国日报》 D．《中国采购与招标网》 参考答案：C
2、按照《招标投标法》的规定，下列选项中不属于由财政部依法指定全国政府采购信息的发布媒介是（ ）。
A．《中国财经报》 B．中国经济导报》 C．《中国政府采购》杂志
D．“中国政府采购网” 参考答案：B
3、按照《政府采购信息公告管理办法》规定，政府采购货物和服务项目资格预审公告内容应包括（ ）。
A．提交资格申请及证明材料的截止时间及资格审查日期 B．同时发布公告的媒介名称 C．招标项目的实施时间
D．递交投标文件的地点和投标截止日期 参考答案：A
4、按照《招标投标法》的规定，依法必须招标项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止不得少于（ ）日。 A．7 B．10 C．15 D．20 参考答案：D
5、招标人发布资格预审公告的行为，其目的是（ ）。（09真） A．采用资格预审的方式选择合格潜在投标人
B．向潜在投标人发出的要约邀请 C．向潜在投标人发出的要约
D．向潜在投标人公布投标人资格条件 E．向潜在投标人公布招标项目的条件 答案：ADE
6、按照《招标投标法》的规定，下列关于招标公告的发布媒介的表述中正确的是（ ）。
A．对不是必须招标的项目，招标人可以自由选择招标公告的发布媒介 B．依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在《中国日报》上发布 C．《中国经济导报》是财政部依法指定全国政府采购信息的发布媒介 D．住房与城乡建设部规定依法必须进行施工公开招标的工程项目，应同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告
E、各省级政府发展计划部门一般都指定了招标公告的发布媒介 参考答案：A, B, D, E
第 25 页共 65页
7、按照《招标公告发布暂行办法》的规定，原国家发展计划委员会经国务院授权，指定（ ）为发布依法必须招标项目的招标公告的媒介。 A．《中国财经报》 B．《中国日报》 C．《中国建设报》 D．“中国采购与招标网” E、《中国经济导报》 参考答案：B, C, D, E
8、机电产品国际招标合同授予前的审查对象是（ ）的投标人。（09真）
A．所有提交了招标文件 B．通过了符合性检查 C．通过了商务评议 D．最低评标价或综合评价最优 答案：D
9、工程建设项目资格后审在（ ）时进行。（09真）
A．接受投标文件 B．初步评审 C．详细评审 D．评标结束 答案：B
10、按照《标准施工招标资格预审文件》的规定，资格预审的评审工作程序不包括（ ）。
A．详细审查 B．资格预审文件的修改 C．招标人审核确定资格预审合格申请人 D．资格预审申请文件的澄清 参考答案：B
1、按照《招标投标法》的规定，下列关于资格后审内容的表述中，不正确的是（ ）。
A．资格后审，是指在开标后对投标人进行的资格审查
B．采取资格后审的，招标人应当在招标文件中载明对投标人资格要求的条件、标准和方法
C．资格后审一般在评标过程中的初步评审开始时进行
D．对资格后审不合格的投标人，评标委员会应对其进行详细评审 参考答案：D
2、根据相关法规以及《标准施工招标资格预审文件》中的规定，采用（ ）的资格预审方法的，凡符合资审文件中规定的初步审查标准和详细审查标准的申请人均为资格预审合格人。
A．合格制 B．有限数量制 C．标准制 D．评分排名制 参考答案：A
3、根据国务院有关部门对资格预审的要求和《标准施工招标资格预审文件》范本的规定，资格预审一般按（ ）程序进行。
A．资格预审文件的澄清、修改 B．出售资格预审文件 C．潜在投标人编制并提交资格预审申请文件
第 26 页共 65页
D．资格预审审查标准和方法的制定文件
E、招标人审核资格评审报告、确定资格预审合格申请人 参考答案：A, B, C, E
4、根据《机电产品国际招标投标实施办法》的规定，招标人应对招标文件中的重要商务和技术条款（参数）加注星号（*），并注明不满足将（ ）。（09真）
A．要求澄清 B．给予减分 C．继续评标 D．导致废标 答案：D
5、根据《工程建设项目货物招标投标办法》的规定，对无法精确拟定其技术规格的货物，招标人可以（ ）。（09真）
A．不招标 B．直接采购 C．采用两阶段招标程序 D．邀请招标 答案：C
6、按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，对政府采购项目投标和开标截止时间、投标和开标地点的修改应在（ ）指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
A．财政部门 B．预算部门 C．建设部门 D．监管部门 参考答案：A
7、《招标投标法》规定，（ ）是投标文件编制的基本前提。 A．响应招标文件的要求 B．参与投标竞争活动
C．响应资格预审文件的要求 D．潜在投标人的确认与公告 参考答案：A
8、根据《招标投标法》的规定，下列关于招标文件编制工作的表述中不正确的是（ ）。
A．招标文件应根据项目特点和实际需要进行编制
B．招标文件应明确\"自招标文件开始发出之日起至停止发出之日止，最短不得少于7个工作日\"
C．规定的评标标准和评标方法不得改变 D．应合理划分标段或标包 参考答案：B
9、按《招标投标法》的规定，招标人对已发出的招标文件的澄清和修改应当在提交投标文件截止时间至少（ ）日前通知所有购买招标文件的潜在投标人。
A．15 B．30 C．45 D．60 参考答案：A
10、按照《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》的规定，当电子招标文件与书面招标文件不一致时，应以（ ）
第 27 页共 65页
为准。
A．电子招标文件 B．书面招标文件 C．合同文件 D．两者任选其一
参考答案：B
1、按照《招标投标法》的规定，关于招标人对招标文件澄清和修改应以（ ）形式通知所有招标文件收受人。
A．书面 B．口头 C．电报 D．邮件 参考答案：A
2、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的规定，涉及房屋建筑和市政基础设施工程项目的招标文件的澄清和修改均应在通知招标文件收受人时，报（ ）备案。 A．国务院建设行政主管部门
B．省、自治区、直辖市建设行政主管部门
C．工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门 D．工程所在地市级以上人民政府建设行政主管部门 参考答案：C
3、招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括（ ）。 A．拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历 B．拟有联合体投标各方的审查情况 C．拟使用的备选方案的具体内容
D．拟派出的项目负责人与主要技术人员的业绩 E、拟用于完成招标项目的机构设备
参考答案：A, D, E
4、按照有关招标投标法律法规与规章的规定，招标文件的基本内容构成一般有（ ）。
A．投标人须知 B．潜在投标人申请文件的澄清 C．评标标准和评标方法 D．投标文件格式 E、拟签订合同主要条款和合同格式 参考答案：A, C, D, E
5、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》的规定，下列文件中，不属于机电产品国际招标投标文件组成内容的是（ ）。（09真）
A．资格证明文件 B．投标保证金 C．履约保证金 D．开标一览表
参考答案：C
6、关于投标文件的密封，下列说法中不正确的是（ ）。（09真） A．投标人对投标文件修改的密封应按照招标文件的要求进行
B．投标文件的密封情况应在开标时由投标人代表或其监督人员负责检查
第 28 页共 65页
C．因密封不合格被招标人拒绝受理后，投标人仍可自行修补密封在投标截止时间前再次提交
D．招标文件根据需要增加的其他密封要求，投标人也必须遵守 参考答案：C
7、根据《标准施工招标文件》的规定，下列关于投标文件的密封、标记及其修改的表述中，不正确的是（ ）。
A．投标文件的正本和副本应分开包装，加贴封条
B．投标文件的封套上应清楚地标记\"正文\"或\"副本\"字样，封套上应写明规定的其他内容
C．投标人修改其投标文件应书面通知招标人
D．修改的投标文件还应按照招标文件规定进行编制、描述、密封、标记，并标明\"修改\"字样 参考答案：D
8、《招标投标法》规定，下列关于投标文件的送达和签收的表述中不正确的是（ ）。
A．在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收
B．招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启 C．投标人递送投标文件的方式只可通过直接送达方式
D．如果投标文件没有按照招标文件要求送达，招标人可以拒绝受理 参考答案：C
9、 《招标投标法》明确规定，投标人应当按照（ ）的要求编制投标文件。
A．资格预审文件 B．合同文件 C．招标文件 D．实质性条款 参考答案：C
10、《招标投标法》规定，投标人递送投标文件的方式是（ ）。 A．可以直接送达也可以通过邮寄方式送达 B．只可以直接送达 C．只可以通过邮寄方式送达 D．只可以通过电文的方式送达 参考答案：A
1、《标准施工招标文件》中对\"投标文件的密封和标记\"的规定主要有（ ）。 A．投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条 B．应在其封套的封口处加盖投标人单位章 C．其封套上应清楚地标记\"正本\"或\"副本\"字样 D．其封套上应写明规定的其他内容
E、未按规定要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理 参考答案：A, B, C, D, E
第 29 页共 65页
2、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中对\"投标文件的密封和标记\"的有关规定主要包括（ ）。
A．投标文件应包括开标一览表
B．内外层信封均应按相关的规定要求填写好
C．投标人修改的投标文件无需密封、标记，直接递交招标人
D．内层信封应写明投标人名称和地址，以便将迟交的投标文件能原封退回
E、如果外层信封未按要求加写标记和密封，招标机构对误投或提前启封概不负责
参考答案：A, B, D, E
3、根据《工程建设项目施工招标投标办法》及《工程建设项目货物招标投标办法》的规定，投标有效期应从（ ）起计算。（09真）
A．招标文件规定的提交投标文件截止之日 B．投标函标明的签章日期 C．投标保证金提交之日 D．确定中标结果之日 参考答案：A
4、关于投标有效期，下列说法中正确的是（ ）。（09真）
A．投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金随即延长 B．投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容 C．投标有效期内，投标文件对招标人和投标人均具有合同约束力 D．投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还
参考答案：B
5、根据《工程建设项目施工招标投标办法》、《工程建设项目货物招标投标办法》的规定，下列关于投标有效期延长的后果表述中不正确的是（ ）。 A．同意延长投标有效期的投标人不应当延长其投标担保的有效期 B．投标人一旦拒绝延长投标有效期，其投标失效
C．招标人应承担因投标有效期延长对投标人导致的相应损失
D．同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标 参考答案：A
6、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，招标采购单位规定的投标保证金数额，不得超过采购项目概算的（ ）。 A．0.5％ B．1％ C．1.5％ D．2％ 参考答案：B
7、《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》均规定，投标保证金最高不得超过（ ）万元人民币。 A．50 B．60 C．80 D．100 参考答案：C
第 30 页共 65页
8、某工程投标总价为5000万元，则投标保证金最高不得超过（ ）万元
A．20 B．50 C．80 D．100 参考答案：C
9、投标保证金送达的含义根据投标保证金形式而异，通过电汇、转账、电子汇兑等形式应以款项（ ）作为送达时间。
A．实际交付时间 B．实际划拨时间 C．实际到账时间 D．实际使用时间
参考答案：C
10、根据《工程建设项目货物招标投标办法》的规定，下列关于工程建设项目货物投标保证金的有效期表述中不正确的是（ ）。 A．该项目投标保证金的有效期限应覆盖的投标有效期 B．其有效期原则上应不少于规定的投标有效期 C．该项目投标保证金有效期应当与投标有效期一致 D．该项目投标保证金有效期应当超出投标有效期30天 参考答案：D
1、根据（招标投标法》的规定，下列关于投标保证金的有效期表述中不正确的是（ ）。
A．不同类型的招标项目，对投标保证金有效期的规定各不同
B．工程建设项目施工投标保证金有效期应当超出投标有效期30天 C．工程建设项目货物投标保证金有效期应当与投标有效期一致
D．从投标保证金的用途可以看出，其有效期可多于或少于规定的投标有效期
参考答案：D
2、《工程建设项目施工招标投标办法》规定，工程建设项目施工的投标保证金有效期应当（ ）。
A．超出投标有效期15天 B．超出投标有效期30天 C．超出投标有效期45天 D．与投标有效期一致 参考答案：B
3、关于投标保证金，下列说法中，正确的有（ ）。（09真） A．投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金 B．投标保证金是投标文件的有效组成部分
C．投标保证金的担保形式应在招标文件中事先约定 D．投标保证金金额一般由双方约定
E、投标保证金应当在投标截止时间之前送达
参考答案：ABC
第 31 页共 65页
4、关于投标保证金的退还，下列说法中正确的有（ ）。（09真） A．工程建设项目，招标人应在中标通知书发出后5个工作日内退还中标人的投标保证金
B．工程建设项目，招标人应在与中标人签定合同后5个工作日内退还未中标人的投标保证金
C．机电产品国际招标项目，招标人应在合同签订后15日内原额退还未中标的投标人的投标保证金
D．机电产品国际招标项目，招标人应在中标人按照招标文件规定签订合同、交纳了履约保证金和招标服务费后退还中标人的投标保证金
E、政府采购项目，招标采购单位逾期退还投标保证金的，应当退还投标保证金本金并按商业银行同期存款利率上浮20％后的利率支付资金占用费 参考答案：BDE
5、在下列（ ）情况下，投标保证金将被没收。 A．投标人在投标有效期内撤回其投标文件
B．投标人在投标截止日期生效前撤回其投标文件 C．中标人未能在规定期限内提交履约保证金 D．中标人未能在规定期限内签署合同协议 E、投标人所投的标为废标
参考答案：A, C, D
6、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，投标保证金可以采用（ ）等形式交纳。
A．现金 B．支票 C．银行汇票 D．即期汇票 E、银行保函 参考答案：A, B, C, E
7、关于联合体投标，下列说法中不正确的是（ ）。（09真） A．两个以上法人或者组织可以组成一个联合体
B．联合体成员不得在同一项目再以自己名义单独投标 C．必须以一个投标人的身份共同投标
D．招标人可以根据项目需要要求投标人组成联合体
参考答案：D
8、根据《招标投标法》的规定，下列关于联合体投标的变更表述中不正确的是（ ）。
A．联合体成员的变更必须在投标截止时间之前得到招标人的同意
B．联合体各方应当在招标人进行资格预审时，向招标人提出组成联合体的申请
C．招标人可通过相关法律规定强制要求资格预审合格的投标人组成联合体
D．通常情况下，变更后的联合体资质发生降低或影响到招标的竞争性，招标人有权拒绝
第 32 页共 65页
参考答案：C
9、根据《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，联合体牵头人应向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的（ ）。
A．委托书 B．协议书 C．预审资格文件 D．授权书 参考答案：D
10、根据《招标投标法》的规定，下列关于联合体投标保证金的提交表述中正确的是（ ）。
A．只能由联合体共同提交 B．只能由联合体的牵头人提交 C．可以由联合体共同提交，也可由联合体的牵头人提交 D．由招标人指定的联合体中的一方提交 参考答案：C
1、为了便于投标和合同执行，联合体所有成员共同指定联合体一方作为联合体的牵头人或代表，并授权牵头人代表所有联合体成员负责投标和（ ）的主办协调工作。
A．合同签订阶段 B．准备合同签订阶段 C．合同实施阶段 D．合同保管阶段
参考答案：C
2、《工程建设项目施工招标投标办法》中规定，联合体参加资格预审并获通过的，下列（ ）情况下，招标人有权拒绝该投标联合体。
A．联合体更改了一个成员，该成员虽然未经过资格预审，但其资质比替换下去的成员高
B．在提交投标文件截止日期之后又增加一个成员，但该联合体马上通知了招标单位
C．在投标有效期内有一个联合体成员因故退出投标
D．联合体成员发生变动，经招标单位同意由另一个资质较低的成员代替了一个资质较高的成员
E、在投标截止日期之前，一个资质较低的成员因故退出投标 参考答案：A, B, C, E
3、根据《招标投标法》的规定，下列关于投标文件的拒收表述中不正确的是（ ）。
A．投标文件没有按照招标文件要求送达，招标人可以拒绝受理
B．对于机电产品国际招标项目，投标人在规定投标截止时间前提交投标文件，还应在中国国际招标网上进行免费注册
C．对于政府采购项目，在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达，招标人不予受理
D．对于工程建设项目的投标文件未按招标文件要求描述的，招标人不予受理
第 33 页共 65页
参考答案：D
4、《工程建设项目货物招标投标办法》规定，在工程建设项目货物招标时，法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，（ ）都不得在同一货物招标中同时投标。
A．母公司 B．全资子公司 C．分公司 D．其控股公司 E、其关联公司
参考答案：A, B, D
5、关于开标时间，下列说法中正确的是（ ）。（09真） A．政府采购项目开标时间推迟，应在开标前15日前通知 B．可以迟于提交投标文件截止时间
C．建设项目开标时间推迟，在开标3日前通知即可 D．投标截止时间推迟，则开标时间相应推迟
参考答案：D
6、我国招标投标法规定，开标时间应为（ ）。
A．提交投标文件截止时间 B．提交投标文件截止时间的次日 C．提交投标文件截止时间的7日后 D．其他约定时间 参考答案：A
7、关于开标的邀请和通知义务，下列说法中不正确的是（ ）。（09真）
A．工程建设项目，应当邀请投标人 B．工程建设项目，应当邀请公证机构 C．电产品国际招标项目，应当邀请招标人 D．政府采购项目，应当通知同级人民政府财政部门 参考答案：B
8、在实际招标投标活动中，绝大多数委托招标项目，开标都是由（ ）主持的。
A．招标人 B．招标代理机构 C．委托公证机构 D．行政监督部门
参考答案：B
9、依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中规定，开标时投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以（ ）为准。 A．开标一览表 B．投标文件中明细表
C．投标文件中原始记录 D．招标最低评标价 参考答案：A
10、根据《招标投标法》的规定，对于开标参与人，应注意的问题中不包括的一项为（ ）。
第 34 页共 65页
A．开标由招标人主持 B．投标人自主决定是否参加开标 C．开标时间和地点的修改 D．其他依法可以参加开标的人员 参考答案：C
1、根据《招标投标法》的规定，下列关于招标的开标参与人表述中正确的是（ ）。
A．开标由招标入主持，也可委托招标代理机构主持
B．投标人或其授权代表有权出席开标会且必须参加开标会 C．招标人邀请所有投标人参加开标是法定的义务 D．招标人可以委托公证机构对开标情况进行公证
E、招标采购单位在开标前，应当通知同级人民政府财政部门及有关部门 参考答案：A, C, D
2、根据《招标投标法》的规定，特殊招标项目的评标专家可以由（ ）直接确定。（09真）
A．招标人 B．主管部门 C．招标代理机构 D．行政监督部门 参考答案：A
3、根据《机电产品国际招标投标实施办法》的规定，一次委托招标金额在（ ）万美元及以上的国际招标项目，所需专家的1／2以上应从国家级专家库中抽取。
A．300 B．500 C．600 D．800 参考答案：B
4、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，招标采购单位应当从（ ）设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。 A．政府有关部门 B．政府有关行政主管部门
C．项目所在地财政部门 D．同级或上一级财政部门 参考答案：D
5、根据《进一步规范机电产品国际招标投标活动有关规定》的规定，招标机构应当按照《机电产品国际招标投标实施办法》有关规定推荐评审专家入库，被推荐的专家原则上年龄不宜超过（ ）岁。 A．50 B．60 C．65 D．70 参考答案：D
6、为规范评标活动，保证评标活动的公平、公正，提高评标质量，评标专家一般应具备的条件是（ ）。
A．从事相关领域工作满8年并具有高级职称或者具有同等专业水平 B．熟悉有关招标投标的法律法规
C．能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责
第 35 页共 65页
D．精通专业业务、熟悉产品情况，在其专业领域享有一定声誉 E、身体健康，能够承担评标工作 参考答案：A, B, C, E
7、招标代理机构的代表，应当进入评标委员会的项目是（ ）。（09真）
A．机电产品国际招标项目 B．政府采购货物招标项目 C．工程建设招标项目 D．科技招标项目 参考答案：A
8、根据《招标投标法》的规定确立了由评标委员会推荐中标候选人的原则，该原则保障了评标委员会在招标投标活动中（ ）的工作价值。 A．独立 B．公正 C．诚实信用 D．权威 参考答案：A
9、我国《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，其评标委员会人数应为（ ）人以上单数。
A．3 B．5 C．7 D．9 参考答案：B
10、属于评标委员会成员最基本的权利，同时也是其主要义务的是（ ）。 A．依法对投标文件进行评审和比较，出具个人评审意见 B．签署评标报告 C．遵守保密、勤勉等评标纪律 D．接受参加评标工作的劳务报酬
参考答案：A
1、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定，可以担任评标委员会成员的是（ ）。
A．投标人的近亲属 B．项目主管部门的人员
C．与投标人有经济利益关系的人 D．曾因诈骗受过行政处罚的人 参考答案：B
2、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ ）。 A．评标委员会成员应当客观公正地履行职务
B．评标委员会成员私下接触投标人时不得收受投标人的财物 C．评标委员会成员不得透露对投标文件的评审情况 D．评标委员会成员不得透露中标候选人的推荐情况
参考答案：B
3、具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的工程建设项目的招标，一般适用的评标方法是（ ）。（09真）
第 36 页共 65页
A．性价比法 B．评审的最低投标价法 C．综合评价法 D．最低投标价法 参考答案：B
4、下列评标方法中，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的评标方法的是（ ）。（09真）
A．最低评标价法 B．最低投标价法 C．价值工程法 D．技术比选法 参考答案：A
5、采用最低评标价法评标的，在（ ）均满足招标文件要求时，评标价格最低者为推荐中标人。
A．商务条款、贷款 B．技术条款、价款 C．商务、技术条款 D．技术、合同条款 参考答案：C
6、评标委员会根据不同的评标方法采取不同的推荐方法，则评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列的评标方法为（ ）。
A．采用最低评标价法 B．采用综合评分法 C．采用最高评标价法 D．采用性价比法 参考答案：B
7、按照要求对投标文件进行评审后，计算出每个有效投标人除价格因素以外的其他各项评分因素的汇总得分，并除以该投标人的投标报价，以商数最高的投标人为中标候选人的评标方法为（ ）。
A．最低评标价法 B．综合评分法 C．百分评定法 D．性价比法 参考答案：D
8、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《工程建设项目货物招标投标办法》等规定，评标方法可分为（ ）。 A．经评审的最低投标价法 B．综合评估法 C．性价比法 D．法律法规允许的其他评标方法 E、经评审的最低合同价法 参考答案：A, B, D
9、 《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》规定，采用综合评估法进行评标的，应当对投标文件提出的（ ）等，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。 A．工程质量 B．施工组织设计
C．投标人及项目经理业绩 D．投标保证金 E、投标价格 参考答案：A, B, C, E
10、根据《机电产品国际招标投标实施办法》的规定，采用最低评标价法评标的，投标文件如有缺漏项，评标时须将（ ）计入其评标总价。（09真）
第 37 页共 65页
A．他有效标中该项的最高价 B．权威部门发布的该项的参考价 C．其他有效标中该项的平均价 D．所有投标中该项的平均价 参考答案：A
1、采用综合评分法评标的政府采购货物招标，价格分值占总分值的比重应为（ ）。（09真）
A．30％-60％ B．20％-50％ C．10％-30％ D．5％-10％ 参考答案：A
2、在评标过程中，评标委员会对同一投标文件中表述不一致的问题，正确的处理方法是（ ）。（09真）
A．投标文件的小写金额和大写金额不一致的，应以小写为准
B．投标函与投标文件其他部分的金额不一致的，应以投标文件其他部分为准
C．总价金额与单价金额不一致的，应以总价金额为准
D．对不同文字文本的投标文件解释发生异议的，以中文文本为准 参考答案：D
3、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，评标委员会对投标文件进行审查时，确定供应商是否具备投标资格的活动是（ ）。（09真）
A．资格性审查 B．符合性审查 C．技术性评标 D．商务性评标 参考答案：A
4、依法必须招标的项目，评标委员会成员未在评标报告中陈述不同意见和理由，也拒绝签字的，视为（ ）。（09真）
A．同意评标结论 B．评标结论待定 C．弃权 D．保留意见 参考答案：A
5、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，下列关于该项目采用综合评分法进行评标的表述中不正确的是（ ）。
A．采用该综合评分法是在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下 B．其货物项目的价格分值与总分值的比重为20％～50％ C．执行统一价格标准的服务项目，其价格不列为评分因素 D．在技术评标项中，可以对自主创新产品给予技术评标总分值的4％～8％幅度不等加分 参考答案：B
6、为了体现评标活动的（ ）原则，招标人和招标代理机构应在制作招标文件时依法选择科学的评标方法和标准。
A．“科学”和“公平” B．“科学”和“公正” C．“公平”和
第 38 页共 65页
“公正”
D．“公开”和“择优” 参考答案：C
7、根据经评审的最低投标价法完成详细评审的投标文件后，评标委员会应当拟定一份（ ），连同书面评标报告提交招标人。
A．标价比较表 B．评标因素一览表 C．商务评议表 D．符合性检查表 参考答案：A
8、涉及房屋建筑和市政基础设施工程施工招标的项目，评标委员会应推荐不超过（ ）名有排序的合格中标候选人。 A．2 B．3 C．5 D．6 参考答案：B
9、《自主创新产品政府采购评审方法》规定，采用最低评标价法评标的项目，对自主创新产品可以在评审时对其投标价格给予（ ）幅度不等的价格扣除。
A．3％～8％ B．5％～10％ C．7％～12％ D．10％～15％ 参考答案：B
10、根据《招标投标法》的规定，下列关于评标纪律的表述中不正确的是（ ）。
A．评标委员会成员应客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见负责
B．评标委员会不得私下接触投标人
C．任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果
D．评标委员会不得透露评标的标准与原则 参考答案：D
1、《招标投标法》规定，在评标过程中只有（ ）能够启动澄清程序。 A．招标人 B．招标代理机构 C．评标委员会 D．行政监督部门 参考答案：C
2、关于评标报告，错误的说法是（ ）。
A．评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告 B．评标委员会完成评标后，应当向投标人提出书面评标报告 C．评标报告由评标委员会全体成员签字 D．评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论 参考答案：B
第 39 页共 65页
3、根据《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》的规定，招标人要求投标人提供备选方案的，考虑采纳备选方案的前提有（ ）。（09真）
A．符合中标条件 B．按照招标文件标明的方法进行评审 C．价格必须低于主选方案 D．技术规格必须高于主选方案 E、符合招标文件规定的要求 参考答案：AE
4、下列符合我国招标投标法关于评标的有关规定的有（ ）。 A．招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行 B．评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人
C．招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
D．经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标
E、任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果 参考答案：A, C, D, E
5、评标委员会在对某工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有（ ）。
A．甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准 B．乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的，以总价为准
C．丙的投标文件有英文版和中文版，这两个版本的解释存在异议，以中文版为准
D．丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明
E、戊是以他人的名义投标，评标委员会将戊的投标文件作为废标处理 参考答案：A, C, D, E
6、《招标投标法》规定，评标过程中评标委员会视投标文件情况，在需要时可以要求投标人作澄清或者说明，通常澄清应注意的问题是（ ）。 A．澄清是投标人应评标委员会的要求作出的
B．评标委员会只有在投标文件符合法定状况时才能要求澄清 C．评标委员会的澄清要求不得违法
D．投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容
E、澄清一般应以书面方式进行 参考答案：A, B, C, D, E
7、在某办公大楼招标中，经过评标，则下列说法错误的是（ ）。 A．评标委员会认为所有投标都不符合要求，否决所有投标
第 40 页共 65页
知
B．投标价格最低的投标人必须中标
C．中标人收到中标通知书时，该通知书才发生效力 D．招标人可以收回中标通知书
E、招标人只需要向中标人发出中标通知书，而无须向其他投标人发出通
参考答案：B, C, D, E
8、依法必须招标的工程建设项目，所有投标被否决后，招标人应（ ）。（09真）
A．协商确定中标候选人 B．要求所有的投标人修改投标文件，再次投标
C．从投标人中指定中标人 D．依法重新招标 参考答案：D
9、重新评标的专家应从国家级专家库中重新随机抽取，国家级专家不足时，可由地方级专家库中补充，但国家级专家不得少于（ ）。 A．1／3 B．1／2 C．2／3 D．3／4 参考答案：C （
10、下列各类招标项目中，评标委员会只能推荐第一名为中标候选人的是 ）。（09真）
A．依法必须招标的工程建设项目 B．机电产品国际招标项目 C．政府采购货物和服务招标项目
D．使用国有资金投资的工程建设勘察设计项目
参考答案：B
1、确定中标人的权利属于（ ）。（09真）
A．招标人 B．评标委员会 C．招标代理机构 D．行政监督机构 参考答案：A
2、在确定中标人的程序中，紧接\"招标人自行或者授权评标委员会确定中标人\"之后的程序为（ ）。
A．中标结果公示或公告 B．发出中标通知书 C．招标人确定中标人的时限要求 D．订立合同 参考答案：C
3、中标通知书（ ）具有法律效力。
A．对招标人和投标人 B．只对招标人 C．只对投标人 D．对招标人和投标人均不 参考答案：A
第 41 页共 65页
4、某政府投资的项目向社会公开招标，最终于2007年3月1日确定甲为中标人，并于3月2日向甲发出中标通知书，3月4日甲收到中标通知书，则下列说法正确的是（ ）。
A．中标通知书就是合同 B．中标通知书的生效时间是2007年3月4日
C．中标通知书的法律性质属于承诺
D．双方应在2007年3月31日前订立书面合同
E、招标人应在2007年3月31日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告 参考答案：C, D
5、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的相关规定，中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，（ ）或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金。 A．无正当理由不与招标人签订合同的 B．在签订合同时向招标人提出附加条件
C．中标人在规定期限内未能按规定提交履约保证金 D．更改合同实质性内容的 E、拒绝履行合同义务的 参考答案：A, B, D
6、关于中标通知书发出后的法律效力，下列说法中不正确的是（ ）。（09真）
A．招标人与所有未中标的投标人自此不存在任何权利义务关系 B．招标人改变中标结果的，应当依法承担法律责任 C．中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任 D．中标人放弃中标项目，招标人可以没收其投标保证金 参考答案：A
7、中标人按照合同约定或经招标人同意，可以将中标项目的（ ）工作分包给他人完成。（09真）
A．部分主体、非关键性 B．部分非主体、非关键性 C．部分主体、关键 D．部分非主体、关键 参考答案：B
8、我国《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A．15 B．30 C．45 D．60 参考答案：B
9、按照《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标人不履行与中标人订立的合同的，应当（ ）中标人的履约保证金。
A．返还 B．双倍返还 C．返还并赔偿 D．双倍返还并赔偿
第 42 页共 65页
参考答案：B
10、履约保证金金额一般为中标合同价的（ ）以内，招标人不得擅自提高履约保证金。。
A．5％ B．10％ C．2％ D．7％ 参考答案：B
1、我国《招标投标法》中所称履约保证金实际是履约担保的通称，履约保证金的（ ）由招标文件规定。
A．金额 B．履约合同 C．担保形式 D．格式 E、履约保函 参考答案：A, C, D
2、供应商认为自己权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起（ ）个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。 A．5 B．7 C．10 D．15 参考答案：B
3、关于政府采购中招标投标质疑的要求，下列不属于可以进行招标投标质疑的内容是（ ）。
A．招标文件 B．招标过程 C．中标结果 D．评标委员会 参考答案：D
4、政府采购招标项目中，供应商可对招标投标提出质疑的事项有（ ）。（09真）
A．招标文件 B．招标过程 C．评标报告 D．中标结果 E、采购合同 参考答案：ABD
5、政府采购货物招标中，质疑人对质疑答复不满意的，可以在答复期满后15个工作日内向（ ）投诉。（09真）
A．招标代理机构 B．纪检监察部门 C．同级政府采购监督管理部门
D．上一级政府采购监督管理部门 参考答案：C
6、对于工程建设项目招标投标，行政监督部门对符合投诉处理条件并决定受理的，正式受理之日为（ ）之日。（09真）
A．决定受 B．收到投诉书 C．通知投诉人 D．发出受理决定 参考答案：B
7、机电产品国际招标中，评标结束后，投标入无权对（ ）进行质疑。（09真）
A．招标文件中含有歧视性条款 B．评标结果的合法性
第 43 页共 65页
C．评标委员会组成人员的合法性 D．投标人认为其不中标理由不充分的
参考答案：A
8、行政监督部门对投诉处理中需要的费用，全部由（ ）支出。 A．投诉人 B．被投诉人 C．财政部 D．纪检监察部门 参考答案：C
9、《机电产品国际招标投标实施办法》中规定，在评标结束后，招标机构应当在招标网进行评标结果公示，公示期为（ ）日。 A．3 B．7 C．10 D．15 参考答案：B
10、《机电产品国际招标投标实施办法》规定，机电产品国际招标中有权提出质疑的只能是投标人，接受质疑的主体是（ ）。
A．招标人 B．招标代理机构 C．招标投标的主管部门 D．招标投标的行政监督部门 参考答案：C
案例分析
某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。建设单位在对有关单位和在建工程考察的基础上，仅邀请了3家国有一级施工企业参加投标，并预先与咨询单位和该3家施工单位共同研究确定了施工方案。业主要求投标单位将技术标和商务标分别装，订报送。经招标领导小组研究确定的评标规定如下：
1.技术标共30分，其中施工方案10分(因已确定施工方案，各投标单位均得10分)、
施工总工期10分、工程质量10分。满足业主总工期要求(36个月)者得4分，每提前1个
月加1分，不满足者不得分;自报工程质量合格者得4分，自报工程质量优良者得6分(若实际工程质量未达到优良将扣罚合同价的2%)，近三年内获鲁班工程奖每项加2分，获省优工程奖每项加1分。转自:考试网 - [Examw.Com] 2.商务标共70分。报价不超过标底(35 500万元)的±5%者为有效标，超过者为废标。报价为标底的98%者得满分(70分)，在此基础上，报价比标底每下降1%，扣1分，每上升1%，扣2分(计分按四舍五人取整)。 各投标单位的有关情况列于表1—1。 表1-1 各投标单位标书主要数据表
投标单位 报价(万元) 总工期(月) 自报工程质量 鲁班工程奖 省优工程奖
A 35.642 33 优良 1 1 B 34.364 31 优良 0 2
第 44 页共 65页
C 33.867 32 合格 0 1 问题：
1.该工程采用邀请招标方式且仅邀请3家施工单位投标，是否违反有关规定?为什么?
2.请按综合得分最高者中标的原则确定中标单位。
3.若改变该工程评标的有关规定，将技术标增加到40分，其中施工方案20分(各投标单位均得20分)，商务标减少为60分，是否会影响评标结果?为什么?若影响，应由哪家施工单位中标? 分析要点：
本案例考核招标方式和评标方法的运用。要求熟悉邀请招标的运用条件及有关规定，并能根据给定的评标办法正确选择中标单位。本案例所规定的评标办法排除了主观因素，因而各投标单位的技术标和商务标的得分均为客观得分。但是，这种“客观得分”是在主观规定的评标方法的前提下得出的，实际上不是绝对客观的。因此，当各投标单位的得分较为接近时，需要慎重决策。 问题3实际上是考核对评标方法的理解和灵活运用。根据本案例给定的评标方法，这样改变评标的规定并不影响各投标单位的得分，因而不会影响评标结果。若通过具体计算才得出结论，即使答案正确，也是不能令人满意的。 答案： 问题l： 答：不违反(或符合)有关规定。因为根据有关规定，对于技术复杂的工程，允许采用邀请招标方式，邀请参加投标的单位不得少于3家。 问题2： 解：
(1) 计算各投标单位的技术标得分，见表1-2。 表1-2 各投标单位技术标得分表
投标单位 施工方案 总工期 工程质量 合计 A 10 4+(36-33)×1=7 6+2+1=9 26 B 10 4+(36-31)×1=9 6+1×2=8 27 C 10 4+(36-32)×1=8 4+1=5 23
(2) 计算各投标单位的商务标得分，见表1-3。 表1-3 各投标单位商务标得分表
投标单位 报价(万元) 报价与标底的比例(%) 扣分 得分 A 35.642 35 642/35 500=100.4 (100.4-98)×2≈5 70-5=65 B 34.364 34 364/35 500=96.8 (98-96.8)×1≈1 70-1=69 C 33.867 33 867/35 500=95.4 (98-95.4)×1≈3 70-3=67 (3) 计算各投标单位的综合得分，见表1-4。 表1-4 各投标单位综合得分表
投标单位 技术标得分 商务标得分 综合得分 A 26 65 91 B 27 69 96 C 23 67 90
第 45 页共 65页
因为B公司综合得分最高，故应选择B公司为中标单位。 问题3：
答：这样改变评标办法不会影响评标结果，因为各投标单位的技术标得分均增加10分(20-10)，而商务标得分均减少10分(70-60)，综合得分不变。 某施工单位根据领取的某2 000平方米两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。
问题：
1.该工程采用固定价格合同是否合适?
2.该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理?
分析要点：中华考试网
本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性，解决合同争议的法律依据。建设工程施工合同以付款方式不同可分为：固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。根据各类合同的适用范围，分析该工程采用固定价格合同是否合适。解决合同争议的法律依据主要是《中华人民共和国合同法》与《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定。 答案： 问题1：
答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。 问题2：
答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，只能以书面协议的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原合同规定为准。施工期间，甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费由乙方承担。 背景：
第 46 页共 65页
某海滨城市为发展旅游业，经批准兴建一座三星级大酒店。该项目甲方于X X年10月10日分别与某建筑工程公司(乙方)和某外资装饰工程公司(丙方)签订了主体建筑工程施工合同和装饰工程施工合同。
合同约定主体建筑工程施工于当年11月10日正式开工。合同日历工期为2年5个月。因主体工程与装饰工程分别为两个独立的合同，由两个承包商承建，为保证工期，当事人约定：主体与装饰施工采取立体交叉作业，即主体完成三层，装饰工程承包者立即进入装饰作业。为保证装饰工程达到三星级水平，业主委托监理公司实施“装饰工程监理”。
在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。
该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。外语学习网
在该工程投入使用2年6个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称：甲方于该工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已开张营业。在结算工程款时，甲方本应付工程总价款1600万元人民币，但只付1400万元人民币。特请求法庭判决被告支付剩余的200万元及拖期的利息。
在庭审中，被告答称：原告主体建筑工程施工质量有问题，如：大堂、电梯间门洞、大厅墙面、游泳池等主体施工质量不合格。因此，装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付15.2万美元，折合人民币125万元。此项费用应由原告承担。另还有其他质量问题，并造成客房、机房设备、设施损失计人民币75万元。共计损失200万元人民币，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为1400万元人民币。
原告辩称：被告称工程主体不合格不属实，并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。
被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业晋级的情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主被日本立成装饰工程公司提出的索赔15.2万美元(经监理工程师和业主代表签字)的清单56件。
原告再辩称：被告代表发言纯系戏言，怎能以签署竣工验收报告为儿戏，请求法庭以文字为证。又指出：被告委托的监理工程师监理的装饰合同，支付给装饰公司的费用凭单，并无我方(乙方)代表的签字认可，因此不承担责任。 原告最后请求法庭关注：从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。在长达2年多的时间里，甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。 问题：
1.原、被告之间的合同是否有效?
2.主体工程施工质量不合格时，业主应采取哪些正当措施? 3.对于乙方因工程款纠纷的起诉和甲方因工程质量问题的起诉，法院应否予以保护?
4.装饰合同执行中的索赔，是否对乙方具有约束力? 分析要点：
该案例主要考核如何依法进行建设工程合同纠纷的处理。该案例所涉及的
第 47 页共 65页
法律法规有：《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同(示范文本)》、《建设工程质量管理条例》等。 答案：
答：合同双方当事人符合建设工程施工合同主体资格的要求，并且合同订立形式与内容均合法，所以原、被告之间的合同有效。 问题2：
答：根据《建设工程质量管理条例》之规定，主体工程保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限。在保修期内发生质量问题的，业主应及时通知承包商进行修理。承包商在接到修理通知7日内派人修理。承包商不在约定期限内派人修理，业主可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。 问题3：
答：根据我国《民法通则》之规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期为2年，从当事人知道或应当知道权利被侵害时起算。本案例中业主在直至庭审前的2年多时间里，一直未就质量问题提出异议，已超过诉讼时效，所以，不予保护。而乙方自签发竣工验收报告后，向甲方多次以书面方式提出结算要求，其诉讼权利应予保护。 问题4：
答：本案例中，主体工程合同与装饰工程合同是两个分别独立的合同。如果确因主体工程质量不合格，装修商进行返修向甲方提出索赔，根据《建设工程施工合同(示范文本)》之规定，甲方应在索赔事件发生28天内向乙方发出索赔通知，否则乙方可不接受业主索赔要求。因此，本案例中装饰合同执行中的索赔对乙方无约束力。某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下2.00m处。为此，业主在“三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高，故在施工招标文件中指出，施工单位无须再考虑清除耕植土问题。然而，开工后，施工单位在开挖基坑(槽)时发现，相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高，但仍未见老土，且在基础和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。 问题：
1.在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应该怎么办?
2.根据修改的设计图纸，基础开挖要加深加大。为此，承包商提出了变更工程价格和展延工期的要求。请问承包商的要求是否合理?为什么?
3.对于工程施工中出现变更工程价款和工期的事件之后，甲、乙双方需要注意哪些时效性问题?
4.对合同中未规定的承包商义务，合同实施过程又必须进行的工作，你认为应如何处理?
分析要点：www.examｗ.com
因地基条件变化引起的设计修改属于工程变更的一种。该案例主要考核承包商遇到工程地质条件发生变化时的工作程序，《建设工程施工合同(示范文本)》对工程变更的有关规定，特别要注意有关时效性的规定。
第 48 页共 65页
答案： 问题1：
答：第一步，根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包方应及时通知甲方，要求对原设计进行变更。
第二步，在建设工程施工合同文件规定的时限内，向甲方提出设计变更价款和工期顺延的要求。甲方如确认，则调整合同;如不同意，应由甲方在合同规定的时限内，通知乙方就变更价格协商，协商一致后，修改合同。若协商不一致，按工程承包合同纠纷处理方式解决。 问题2：
答：承包商的要求合理。因为工程地质条件的变化，不是一个有经验的承包商能够合理预见到的，属于业主风险。基础开挖加深加大必然增加费用和延长工期。 问题3：
答：在出现变更工程价款和工期事件之后，主要应注意： (1)乙方提出变更工程价款和工期的时间; (2)甲方确认的时间;
(3)双方对变更工程价款和工期不能达成一致意见时的解决办法和时间。 问题4：
答：一般情况下，可按工程变更处理，其处理程序参见问题1答案的第二步，也可以另行委托施工。 案例5背景：
某工程项目施工采用了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4公里。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距 工地20公里的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工： 5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商;6月7日至6月12日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨，造成了6月11日至6月14日的该地区的供电全面中断。 问题：
1.由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的监理工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币索赔要 求。作为一名监理工程师你批准该索赔要求吗?为什么? 2.由于几种情况的暂时停工，承包商在6月15日向业主的监理工程师提交延长工期 25天，成本损失费人民币2万元/天(此费率已经监理工程师核准)和利润损失费人民币2 千元/天的索赔要求，共计索赔款57.2万元。作为一名监理工程师你批准该索赔款额多少万元? 3.索赔成立的条件是什么?
4.若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算， 人工的窝工损失按工日计价是否合理?如不合理应怎样计算? 5.你认为应该在业主给承包商工程进度款的支付中扣除竣工延期违约损
第 49 页共 65页
失赔偿金吗? 为什么? 分析要点：
对该案例的求解首先要弄清工程索赔的概念，施工进度拖延和费用增加的责任划分与 处理原则，费用索赔的计算与审查方法。 答案： 问题l：
答：因砂场地点的变化提出的索赔不能被批准，原因是： (1)承包商应对自己就招标文件的解释负责并考虑相关风险; (2)承包商应对自己报价的正确性与完备性负责;
(3)材料供应的情况变化是一个有经验的承包商能够合理预见到的。 问题2：
答：可以批准的费用索赔额为32万元人民币。原因是：
(1)5月20日至5月26日出现的设备故障，属于承包商应承担的风险，不应考虑承包商的费用索赔要求。
(2)5月27日至6月9日是由于业主迟交图纸引起的，为业主应承担的风险，可以索赔，但不应考虑承包商的利润要求，索赔额为14天×2万/天=28万元。
(3)6月10日至6月12日的特大暴雨属于双方共同的风险，不应考虑承包商的费用索赔要求。
(4)6月13日至6月14日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应承担的风险，可以索赔，但不应考虑承包商的利润要求，索赔额为2天×2万/天=4万元。 问题3：
答：承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件： (1)与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失; (2)造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失;
(3)按合同规定造成的费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险; (4)承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知。 问题4：
答：不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计价，不包括运转费部分;人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用;一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。 问题5：
答：由上述事件引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。原因是：如果不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会造成工期延误，支付中要扣除拖期违约金;如果能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，不会造成工期延误，不产生拖期违约金，支付中不扣。
3)资格审查应在投标之前进行(背景资料说明了承包商已通过资格预审)，公证处人员无权对承包商资格进行审查，其到场的作用在于确认开标的公正性和合法性(包括投标文件的合法性)。
第 50 页共 65页
案例一(招标和重新招标问题)
某医院决定投资一亿余元，兴建一幢现代化的住院综合楼。其中土建工程采用公开招标的方式选定施工单位，但招标文件对省内的投标人与省外的投标人提出了不同的要求，也明确了投标保证金的数额。该院委托某建筑事务所为该项工程编制标底。2000年10月6日招标公告发出后，共有A、B、C、D、E、F等6家省内的建筑单位参加了投标。投标文件规定2000年10月30日为提交投标文件的截止时间，2000年月11月13日举行开标会。其中，E单位在2000年10月30日提交了投标文件，但2000年11月1日才提交投标保证金。开标会由该省建委主持。结果，其所编制的标底高达6200多万元，与其中的A、B、C、D等4个投标人的投标报价均在5200万元以下，与标底相差1000万余元，引起了投标人的异议。这4家投标单位向该省建委投诉，称某建筑事务所擅自更改招标文件中的有关规定，多计漏算多项材料价格。为此，该院请求省建委对原标底进行复核。2001年1月28日，被指定进行标底复核的省建设工程造价总站(以下简称总站)拿出了复核报告，证明某建筑事务所在编制标底的过程中确实存在这4家投标单位所提出的问题，复核标底额与原标底额相差近1000万元。
由于述问题久拖不决，导致中标书在开标三个月后一直未能发出。为了能早日开工，该院在获得了省建委的同意后，更改了中标金额和工程结算方式，确定某省公司为中标单位。 问题：
(1)上述招标程序中，有哪些不妥之处?请说明理由。 (2)E单位的投标文件应当如何处理?为什么?
(3)对D单位撤回投标文件的要求应当如何处理?为什么? (4)问题久拖不决后，某医院能否要求重新招标?为什么?
(5)如果重新招标，给投标人造成的损失能否要求该医院赔偿?为什么? 案例二(招标过程和废标问题)
某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E、F六家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定：2004年10月20 E1下午17：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，投标单位需提供投标保证金20万元。在2004年10月20日，A、B、C、D、F五家投标单位在下午17：30前将投标文件送达，E单位在次日上午8：00送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。在10月20日上午10：25时，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了A、B、C、D、F五家承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。在开标过程中，招标人发现C单位的标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。招标人委托评标委员会确定中标人，经过综合评定，评标委员会确定A单位为中标单位。
〔问题〕1.在招标投标过程中有何不妥之处?说明理由。2.B单位向招标人递交的书面说明是否有效?3.在开标后，招标人应对C单位的投标书作何处
第 51 页共 65页
理，为什么?4.投标书在哪些情况下可作为废标处理?5.招标人对E单位的投标书作废标处理是否正确，理由是什么?
参考答案一： 1.不妥之处：
a.招标人对省内外的投标人提出不同要求。公平公正原则，不能故意排斥潜在投标人。
b.递交投标文件的时间与开标时间之间的间隔太长。时间长会可能导致不公平公正公开的怀疑。
c.标底复核时间太长。2000年时还不是使用的清单计价，那时招投标使用的是暗标底，即开标前投标人是不知道标底价的，投标人在开标后是可以提出异议或投诉，但审核、复合时间太长会导致许多滋生问题，比如投标文件有效期、投标保证金返回时间、投标人内部原因(项目经理有其他安排等)、招标人的工期问题等多方面。
d.招标人在省建委同意后确定某公示为中标单位。如果招标人可以擅自选择投标人，那招投标就失去意义了。
2.E单位的投标文件是否有效，要看招标文件中对投标保证金的递交时间有无特殊要求。如果要求投标人在递交投标文件前递交，那E单位为无效标书，废标;如果要求投标人在开标时间前递交，那E单位的标书有效，应参加评标。 3.D单位撤回投标文件的时间。如果撤回时间在招标文件所标明的有效期之内，那D单位将被没收投标保证金;如果D单位在有效期之后(因招标人未及时发出中标通知书，D单位有权利在有效期后撤回投标书另作安排)，招标人应允许其撤回并及时退回投标保证金。
4.作为招标人(医院)，因为标底出现重大偏差，可以要求重新招标，但原参与投标的投标人，应可以参与投标，不得以任何理由拒绝原投标人投标，原投标人因其他事宜放弃，那招标人应同意。若原6个投标人中愿意继续参加投标的投标人少于3个，那招标人可以重新发布公告重新招标，也可以直接发包(得上级监管部门批准同意)。
5.招标文件中如果没有提及投标人投标过程中的费用事宜，那招标人应给予适当的补偿。如果招标文件中对投标人的投标费用明确表示不予支付，那投标人应自己承担。
参考答案二
1.在招标投标过程中的不妥之处和理由如下：
(1)不妥之处：开标时，由招标人检查投标文件的密封情况。
理由：《招标投标法》规定，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。 (2)不妥之处：评标委员会由招标人确定。
理由：一般招标项目的评标委员会采取随机抽取方式。该项目属一般招标项目。
(3)不妥之处：评标委员会的组成不妥。
理由：根据《招标投标法》规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、
第 52 页共 65页
经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3.
2.B单位向招标人递交的书面说明有效。根据《招标投标法》的规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。
3.在开标后，招标人应对C单位的投标书作废标处理：因为C单位因投标书只有单位公章未有法定代表人印章或签字，不符合招标投标法的要求。 4.投标书在下列情况下，可作废标处理。 ①逾期送达的或者未送达指定地点的; ②未按招标文件要求密封的;
③无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的;
④未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的; ⑤投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效(按招标文件规定提交备选投标方案的除外);
⑥投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的; ⑦未按招标文件要求提交投标保证金的;
⑧联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。 5.招标对E单位的投标书作废标的处理是正确的。因为E单位未能在投标截止时间前送达投标文件。
试题名称：某依法必须招标的大型工程项目其招标方式经核准为公开招标，业主委托某招标代理公司实施代理。招标代理公司在规定媒体发布了招标公告，编制并发售了招标文件。招标文件规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价；投标有效期为60天。开标后发现：
(1)A投标人的投标报价为8000万元，经评审后推荐其为中标候选人。 (2)B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%。 (3)C投标人提交的银行投标保函有效期为70天。
(4)D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章。
(5)E投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书。
(6)F投标人的投标报价最高，故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。
第 53 页共 65页
经过对投标书的评审，A投标人被确定为中标候选人。发出中标通知书后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致：不压缩工期，降价3%。 问题：
1．分析A、B、C、D、E投标人的投标文件是否有效？说明理由。 2．F投标人的投标文件是否有效？对其撤回投标文件的行为应如何处理？ 3．该项目施工合同应该如何签订？合同价格应是多少？
试题名称：某建设项目经批准组织邀请招标，在规定开标时间和地点，招标人主持并邀请投标人和有关部门共同参加召开了开标会议，共有四家投标人投标。开标会上，招标人首先宣读了评标办法，A公司对此表示质疑，认为招标单位在开标现场公布的评标办法与招标文件相关的部分内容上有变动，评分办法不公平，当场提出不同意修改后的评标办法，声明不再参与开标会议，要求撤其回投标文件并在所有投标文件正式拆封、唱标前退出会场。招标人征得纪检委研究同意，对A公司提交的投标文件不退还、不拆封、不唱标，对其余三家的招标文件拆封唱标、评标，并授权评标委员会根据修改的评标办法按招标文件约定的评标程序评审，直接确定了中标人。之后，未中标投标人C公司投诉并核实有位专家与中标人存在利害关系，A、C两公司在规定时间内向有关监督管理部门投诉。 正确答案：
1、(1)A投标人的投标文件有效。(2)B投标人的投标文件（或原投标文件）有效。但补充说明无效，因开标后投标人不能变更（或更改）投标文件的实质性内容。(3)C投标人的投标文件无效，因投标保函的有效期应超过投标有效期30天(4)D投标人的投标文件有效。(5)E投标人的投标文件无效。因为组成联合体投标的，投标文件应附联合体各方共同投标协议。
2、F投标人的投标文件有效。招标人可以没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金的，招标人可以要求其赔偿。
3、(1)该项目应自中标通知书发出后30日内按招标文件和A投标人的投标文件签订书面合同，双方不得在签订背离合同实质性内容的其他协议。（2）合同价格应为8000元。 正确答案：
存在以下不妥：①招标人确定和使用修改后的评标标准和方法不符合有关法规的规定，评标无效。②投标人A公司在开标后宣布撤出投标文件不符合有关法规的规定。开标时即表示提交投标文件的时间已截止。如果投标人撤回投
第 54 页共 65页
标文件的，其投标保证金将被没收。③招标人对A公司已递交的投标文件开标后不应退还，但不拆封不唱标不符合有关规定。④招标人授权评标委员会根据修改的评标办法评审和评标委员会按照修改后的评标办法对投标文件进行评审和比较，并确定中标人的行为违反国家有关法规的规定，评标无效；⑤评标委员会专家同某投标人有利害关系，其组成人员不符合有关法规的规定评标无效。
【背景】某市某局利用财政性资金建设某政府办公楼项目，预算为3000万元，总建筑面积20000m2。招标人采用公开招标的方式组织施工招标。招标公告编制完成后，招标人在该市很有影响力的一份报纸上发布了招标公告。招标公告规定的投标人资格条件中有一项为“注册资本金在5000万以上”；同时还规定，在购买招标文件的同时，潜在投标人须提交50%的投标保证金，即5万元（人民币）后才能够购买，以保证潜在投标人购买招标文件后参加项目投标。 招标公告发布后三天，有两家单位购买了招标文件，招标人经分析后认为“注册资本金在5000万以上”的资格条件可能过高，影响了潜在投标人参与竞争，于是决定将其修改为“注册资本金在1000万以上”。为减少招标时间，经商讨，招标人决定直接在招标文件中对上述资格条件进行调整，并在开标前十五日通知所有购买招标文件的投标人，而不再重新发布招标公告，以保证开标计划能够如期进行。最终共有8名投标人参加投标，开标计划如期进行。 【问题】
（1）招标公告中应列明哪些内容？
（2）招标人在上述招标公告的发布过程中有哪些不正确的行为？为什么？正确的处理方法是怎样的？
【背景】某事业单位（以下称招标单位）建设某工程项目，该项目受自然地域环境限制，拟采用公开招标的方式进行招标。该项目初步设计及概算应当履行的审批手续，已经批准；资金来源尚未落实；有招标所需的设计图纸及技术资料。考虑到参加投标的施工企业来自各地，招标单位委托咨询单位编制了两个标底，分别用于对本市和外省市施工企业的评标。招标公告发布后，有10家施工企业作出响应。在资格预审阶段，招标单位对投标单位与机构和企业概况、近2年完成工程情况、目前正在履行的合同情况、资源方面的情况等进行了审查。其中一家本地公司提交的资质等材料齐全，有项目负责人签字、单位盖章。招标单位认定其具备投标资格。
某投标单位收到招标文件后，分别于第5天和第10天对招标文件中的几处疑问以书面形式向招标单位提出。招标单位以提出疑问不及时为由拒绝作出说明。投标过程中，因了解到招标单位对本市和外省市的投标单位区别对待，8家投标单位退出了投标。招标单位经研究决定，招标继续进行。剩余的投标
第 55 页共 65页
单位在招标文件要求提交投标文件的截止日前，对投标文件进行了补充、修改。招标单位拒绝接受补充、修改的部分。 问题：
1.简述工程项目施工招投标程序。
2.该工程项目施工招投标程序在哪些方面不妥之处？应如何处理？（请逐一说明）
3.招标文件由哪些部分构成？ 正确答案：
根据《招标公告发布暂行办法》（国家发展计划委员会令2000年第4号）的规定“招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间、投标截止日期以及获取招标文件的办法等事项”。
招标人在上述招标公告的发布过程中，有以下不正确的行为： 1）仅在该市很有影响的一份报纸上发布招标公告。 2）要求潜在投标人提交5万元人民币的投标保证金后才能购买招标文件。 3）在招标文件中直接调整招标公告规定的资格条件，而未重新发布招标公告。上述行为不正确的原因及正确做法为： 1）本项目利用财政性资金投资建设的项目，且工程总投资为3000万，属于必须招标的项目。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布，在地方报纸上发布招标公告不符合规定。国家指定的招标公告发布媒介包括《中国日报》、《中国经济导报》、《中国建设报》、《中国采购与招标网》；另外，本项目为房屋建筑工程，依据建设部有关规定中对招标公告发布的要求，本项目除在国家指定媒介上发布招标公告外，需同时在《中国工程建设和建筑业信息网》上发布。招标人或其委托的招标代理机构应至少在一家指定的媒介发布招标公告。指定报纸在发布招标公告的同时，应将招标公告如实抄送指定网络。因此，招标人应当在《中国日报》、《中国经济导报》、《中国建设报》、《中国采购与招标网》中至少择一发布招标公告，若在报纸上发布，则应当如实抄送《中国采购与招标网》；另外，还必须在《中国工程建设和建筑业信息网》上发布。 2）投标保证金从性质上属于投标文件的一部分，是用来保证投标人从递交投标要约到中标后，按照招标文件的要求递交履约保证金，并与招标人签订合同等一系列缔约行为的。在投标截止时间前，投标人都有权利决定是否递交投标要约，即递交投标文件，这是法律赋予潜在投标人的一个基本权利。本案中，招标人要求潜在投标人须提交50%的投标保证金才能够购买招标文件的做法侵害了投标人的权利，是不正确的。因此，应取消该规定，重新发布招标公告。 3）招标公告属于订立合同过程中的要约邀请，招标文件属于在招标公告基础上的细化和补充，但不能修改招标公告中已经明确的实质性内容，如本案中的资格条件等。因此，招标
第 56 页共 65页
人在招标公告发布后修改其中实质性条件的，需要重新发布招标公告，而不能直接在招标文件中进行调整。 正确答案：
工程项目施工招投标程序按照阶段可划分为：（1）招标活动的准备工作，包括： ①确定招标方式； ②划分标段。（2）发布招标公告与投标邀请书。（3）进行资格预审： ①资格预审通告； ②发出资格预审文件； ③对潜在投保人资格的审查和评定。（4）编制和发售招标文件： ①发售招标文件； ②招标文件的澄清和修改。（5）开标： ①投标文件密封情况检查； ②拆封、宣读投标文件。（6）评标： ①初步评审； ②详细评审。（7）中标。 该工程项目施工招投标程序存在诸多不妥之处：（1）招标单位采用的招标方式不妥。受自然地域环境限制的工程项目，宜采用邀请招标的方式进行招标。（2）该工程项目尚不具备招标条件。依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标： ①招标人已经依法成立； ②初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准； ③招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准； ④有相应资金或资金来源已经落实； ⑤有招标所需的设计图纸及技术资料。（3）招标单位编制两个标底不妥。标底由招标单位自行编制或委托中介机构编制。一个工程只能编制一个标底。（4）资格预审的内容存在不妥。招标单位应对投标单位近3年完成工程情况进行审查。（5）招标单位对上述提及的本地公司具备投标资格的认定不妥。投标单位提交的资质等资料应由法人代表签章。（6）招标单位以提出疑问不及时为由拒绝作出说明不妥。投标单位对招标文件中的疑问，应在收到招标文件后的7日内以书面形式向招标单位提出。对于投标单位第10天提出的书面疑问，招标单位有权拒绝说明。（7）招标单位决定招标继续进行不妥。提交投标文件的投标单位少于3个的，招标人应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批的工程建设项目，报经原审批部门批准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可自行决定不再进行招标。（8）招标单位对投标单位补充、修改投标文件拒绝接受不妥。投标单位在招标文件要求提交投标文件的截止日前，可以对投标文件进行补充、修改。该补充、修改的内容，为投标文件的组成部分。
招标人根据施工招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件一般包括下列内容：（1）投标邀请书；（2）投标人须知；（3）合同主要条款；（4）投标文件格式；（5）采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单；（6）技术条款；（7）设计图纸；（8）评标标准和方法；（9）投标辅助材料。 案例一(政府采购的招标问题)：
1.某县甲事业单位2006年初准备使用财政性资金修缮和装修一幢办公楼，预算金额为800万元，采用公开招标方式，经确认，此次采购项目已经达到公开招标的标准。该单位委托A招标公司代理进行公开招标的事宜，已知A
第 57 页共 65页
公司取得的政府采购代理机构资格为乙级。 A公司于2006年2月1日在财政部指定的媒体上公开发布招标文件，招标文件中确认的投标截止时间为2006年2月17日。招标活动中，A公司确定的符合专业条件的供应商为5家，最终确定中标的供应商为B建筑公司。 工程于当年2006年10月1日完工验收，实际结算金额与预算相同。由于施工质量极佳，事业单位准备再将其另外一幢楼房按照同样的标准进行外墙修缮，但不再进行内部装修，并与B建筑公司签订补充合同，该合同的预算金额为100万元。 2007年初，该县人民政府财政部门对甲事业单位2006年的财政活动进行检查时发现，甲单位将国家划拨的财政资金未及时入账，而是记入了自己法定账册以外擅自设置的账目中，并将财政资金私自存放在开户银行以外的其他银行账户，财政部门当即责令其改正并调整有关会计账目，追回了私存私放的资金，对甲单位作出了10万元的罚款，并对直接的责任人员处以3万元的罚款。 要求：根据本题所述内容，并结合《政府采购法》和财政违法行为处罚法律制度的规定，回答下列问题： (1)A招标公司是否有权代理该政府采购项目?并说明理由。 (2)A公司发布的招标文件中的招标期限是否符合规定?并说明理由。 (3)符合专业条件的供应商仅为5家，是否应予以废标?请说明理由。 (4)甲单位与B建筑公司签订补充合同的金额是否符合规定?并说明理由。 (5)县人民政府财政部门是否有权进行财政检查?(6)甲单位的行为属于什么行为?(7)财政部门对其进行的处罚是否合法?并说明理由。
案例二 (招标投标和评标的程序问题)
1.某国立高校教学楼(建筑面积28000平米)进行施工招标，要求投标企业为二级以上资质，①请选用招标方式，说明为什么;共有13家单位报名参加，其中3家为私有企业(资质为二级)，在资格预审时，有人提出不能用私人企业，②请说明你的观点。在现场察看时，有两家企业未参加，③是否可以继续参加投标。该工程投标保证金为30万元，共有12家在规定时间内交上，④问共有几家企业可参加开标会。在开标时，一家企业因路上堵车吃到30分钟(事先打过电话)，⑤问能否继续参加开标会;一家企业标书未按规定加盖企业法人章，⑥请判断最后共有几家企业可参与到正式评审中。⑦评委一般如何组成。评审过程中，发现某家企业报价大写与小写不符，⑧应如何处理;最后专家评委按照招标要求推荐了3名候选单位，但排名第一的企业未说明原因拒绝与建设单位签订工程合同，⑨请问应如何处理。⑩所有投标企业保证金应如何处理。 2.加入得到上面的招标信息，你所在企业为一级，①你作为负责人应如何处理;加入确定要参加投标，②请写出你所要做的基本工作程序
参考答案一：
(1)A招标公司有权代理该政府采购项目。根据规定，取得乙级资格的政府采购代理机构只能代理单项政府采购项目预算金额1000万元以下的政府采购项目。本题中，该工程项目的预算金额为800万元，低于规定的标准，因此A公司是有权代理的。
第 58 页共 65页
(2)A公司发布的招标文件中的招标期限不符合规定。根据规定，采用公开招标方式采购的，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日。本题中，招标文件的该期限少于20日(2006年2月1日-2006年2月17日)，因此不符合规定。
(3)符合专业条件的供应商为5家，如无其他特殊情况，不应予以废标。根据规定，在招标采购中，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足“3家”的，应予以废标。本题所述的情况，不应予以废标。 (4)甲单位与B建筑公司签订补充合同的金额不符合规定。根据规定，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。本题中，补充合同的采购金额为100万元，已经超出了原合同采购金额的10%(800×10%)，因此是不符合规定的。 (5)县人民政府财政部门有权进行财政检查。
(6)甲单位的行为属于违反财务管理规定私存私放财政资金或者其他公款的行为。
(7)财政部门对其进行的处罚不合法。根据规定，单位和个人违反财务管理的规定，私存私放财政资金或者其他公款的，责令改正，调整有关会计账目，追回私存私放的资金，没收违法所得。对单位处3000元以上5万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2000元以上2万元以下的罚款。属于国家公务员的，还应当给予记大过处分;情节严重的，给予降级或者撤职的处分。本题中，财政部门甲单位作出了10万元的罚款，并对直接的责任人员处以3万元的罚款的处罚是不符合规定的。
参考答案二：
1.公开招标，凡是公共事业的建设项目，设计公共利益，公共安全的项目的，设计、勘察，施工，监理、设备采购都许采用公开招标的方式，而且，建设规模，已经超过公开招标的要求限度以上。
2.不能用民营企业的要求是错误的，任何单位和个人，不得以任何形式，排斥投标人，或者以不平等的要求对待投标人，不管是民营还是国营都应相同对待。
3.勘察有企业未参加，所造成的对预算的估计不足等后果，由企业自己承担，企业也可自行勘察现场，不影响继续投标
4.投标保证金交足的企业才可以参加投标，只有12家交足投标保证金，就只有这12家可以参加
5.开标会议，迟到的企业不准参加投标，事先说明的也不可以。
第 59 页共 65页
6.企业的投标书没有加盖法人章的，按无效标处理。 7.只有10家可以参加
8.评委，应有招标办在专家库随即抽取，工程、经济方面的专家组成。 9.金额的大写小写不符合的时候，以大写金额为准。
10.没收投标保证金，经招标人同意，以第二顺位的投标人为中标人 11.中标单位，在合同签订后，退还投标保证金，未中标单位，在公告后五个工作日退还保证金
1【背景】： 某业主与某施工单位签订了施工总承包合同，该工程采用边设计边施工的方式进行，合同的部分条款如下： ××工程施工合同书(节选) 一、协议书
1．工程概况该工程位于某市的××路段，建筑面积3000m2，砌体结构住宅楼(其他概况略)。
2．承包范围承包范围为该工程施工图所包括的土建工程。
3．合同工期合同工期为2007年2月21日～2007年9月30日，合同工期总日历天数为223天。
4．合同价款本工程采用总价合同形式，合同总价为：贰佰叁拾肆万元整人民币(￥234．00万元)。
5．质量标准本工程质量标准要求达到承包商最优的工程质量。 6．质量保修施工单位在该项目的设计规定的使用年限内承担全部保修责任。
7．工程款支付在工程基本竣工时，支付全部合同价款，为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。 二、其他补充协议
(1)乙方在施工前不允许将工程分包，只可以转包。
(2)甲方不负责提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料。 (3)方应按项目经理批准的施工组织设计组织施工。
第 60 页共 65页
(4)涉及质量标准的变更由乙方自行解决。 (5)合同变更时，按有关程序确定变更工程价款。 问题
1．该项工程施工合同协议书中有哪些不妥之处?并请指正。 2．该项工程施工合同的补充协议中有哪些不妥之处?请指出并改正。 3．该工程按工期定额来计算，其工期为212天，那么你认为该工程的合同工期应为多少天？
2【背景】某国家重点工程投资约1亿元人民币，项目审批部门核准的招标方式为公开招标。由于工程复杂，技术难度高，业主认为一般施工队伍难以胜任，自行决定采取邀请招标方式。2008年9月18日向A、B、C、D、E五家具有相应施工资质的施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月19-20日购买了招标文件。规定的投标文件递交截止时间为10月18日下午4时。在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是路途堵车。10月20日下午由当地招标投标管理办公室的工作人员主持进行了公开开标。评标委员会成员由7人组成，其中当地招标投标管理办公室1人，公证处1人，招标人代表1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已由项目经理签字并由该企业驻当地分公司加盖的投标专用章。评标委员会提交的书面评标报告推荐了B、A企业分列综合得分第一名和第二名。由于B企业投标报价高于A企业，11月10日招标人向A企业发出了中标通知书，并于12月18日签订了书面承包合同。 问题
1、C企业和E企业的投标文件是否有效？说明理由。 2、以上程序中存在哪些不妥之处？说明理由。 参考答案：
1．协议书的不妥之处：
(1)不妥之处：承包范围为该工程施工图所包括的土建工程。正确做法：应该为施工图所包括的土建、装饰、水暖电等全部工程。 (2)不妥之处：本工程采用总价合同形式。正确做法：应采用单价合同。 (3)不妥之处：工程质量标准要求达到承包商最优的工程质量。正确做法：应以《建筑工程施工质量验收统一标准》中规定的质量标准作为该工程的质量标准。 (4)不妥之处：在项目设计规定的使用年限内承担全部保修责任。正确做法：应按《建设工程质量
第 61 页共 65页
管理条例》的有关规定进行。 (5)不妥之处：在工程基本竣工时，支付全部合同价款。正确做法：应明确具体的时间。 (6)不妥之处：乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。正确做法：应说明甲方资金不到位在什么期限内乙方不得停工和拖延工期。 2．补充协议的不妥之处：
(1)不妥之处：乙方在施工前不允许将工程分包，只可以转包。正确做法：不允许转包，可以分包。 (2)不妥之处：甲方不负责提供施工场地的工程地质和地下主要管网线资料。正确做法：甲方应负责提供工程地质和地下主要管网线的资料。 (3)不妥之处：乙方应按项目经理批准的施工组织设计组织施工。正确之处：应按工程师(或业主代表)批准的施工组织设计组织施工。 3．该工程的合同工期为223天。 参考答案：
1、C企业投标文件无效。理由：投标文件递交截止时间之后提交的投标文件为无效投标，招标人应拒收。E企业投标文件无效。理由：投标文件无法定代表人或其授权人签字，且未加盖投标人公章，应按废标处理。 2、 存在如下不妥之处：
（1） 业主自行决定采用邀请招标方式不妥。理由：变更为邀请招标方式应报项目审批部门批准。
（2） 招标文件出售时间不妥。理由：招标文件出售时间不应少于5个工作日。
（3） 招标投标管理办公室工作人员主持开标不妥。理由：开标由招标人或其委托的招标代理机构主持。
（4） 开标时间不妥。理由：开标时间应与投标文件递交截止时间为同一时间。
（5） 评标委员会成员组成不妥。理由：技术经济方面专家人数不得少于总人数的三分之二，且公证处和招投标管理办公室人员不得参加评标委员会。 （6） 招标人确定A企业中标不妥。理由：招标人应确定评标委员会推荐排名第一的投标人为中标人，投标价格高低不是招标人确定中标人的依据。 （7） 签约时间不妥。理由：招标人和中标人应自中标通知书发出之日起30日内签订合同。
1【背景】某招标代理公司代理某政府投资的大型基础设施项目的施工招标。招标代理公司按规定采用公开招标资格后审方式组织招标，并拟在当地政府规
第 62 页共 65页
定的招标信息网上发布招标公告。招标文件中规定投标担保形式可以为投标保证金或投标保函，评标方法采用经评审的最低投标价法，投标有效期为90天。为避免潜在投标人过多，招标人要求代理公司只在本地的日报上发布公告，且向其内定的10家单位发出投标邀请书，未接到邀请的投标人一律不收理。开标过程中，出现如下情况：
（1）投标人 A的投标报价为9500万元人民币，为最低投标价。 （2）投标人B在唱标过程中。提交了一份补充声明，提出让利5%； （3）投标人C提交的银行投标保函有效期为自投标截止日起90天： （4）投标人D的投标函仅盖有企业公章及企业法定代表人签字，但没有项目负责人签字：
（5）投标人E为联合体投标，并附有联合体共同投标协议书，但仅附有联合体牵头人的资质证书；
（6）投标人F的投标价最高，故该投标人在开标后即声明要撤回其投标文件，并于开标后第二天正式提交了书面撤回通知。
【问题】 1、招标人对招标代理公司提出的要求是否正确？简述理由？ 2、试分析A、B、C、D、E投标人的投标文件是否有效？简述理由。 3、投标人F的投标文件是否有效？对其撤回投标文件的行为如何处理？ 【问题】
1、对于依法必须招标的工程建设施工项目。招标文件或资格预审文件、投标人编制投标文件、招标文件澄清及修改书面文件发出的时限分别是什么？ 2、按照招标人领导的要求，招标计划总期将顺延少天？领导提出压缩时间的几个流程，哪几个可行？为什么？
3 【背景】： 某市政设施工程全部由政府投资兴建。投资4.5亿且概算已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图样及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。招标人在国家级报刊发布招标公告。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故招标人委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本省和外省市施工企业投标价的评定。招标人于2004年8月5日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E五家承包商发出资格预审合格通知书，其中说明，8月10日～8月11日在招标人总工程师室领取招标文件，9月5日14时为投标截止时间。该五家承包商均领取了招标文件。8月18日招人对投标单位就招标文件提出的所有问题统一
第 63 页共 65页
作了书面答复，随后组织各投标单位进行了现场踏勘。9月5日这五家承包商均按规定的时间提交了投标文件。但承包商A在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，于是赶在投标截止时间前半小时递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E四家承包商投标，并宣读该四家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。评标委员会委员由招标人直接确定，共由7人组成，其中招标人代表2人，技术专家3人，经济专家2人。按照招标文件中确定的综合评标标准，4个投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、C、D、E，故评标委员会确定承包商B为中标人。由于承包商B为外地企业，招标人于9月8日将中标通知书寄出，承包商B于9月18日收到中标通知书。最终双方于10月13日签订了书面合同。 问题
1．该工程若采用邀请招标方式是否违反有关规定?为什么?
2．根据《招标投标法》的有关规定，判断该项目在招标投标过程中有哪些不妥之处?并说明理由。 正确答案：
招标人对招标代理公司的要求不正确，改变了有关部门核准的招标方式，根据有关规定将导致招标无效 (1)A投标人的投标文件有效。
(2)B投标人的投标文件（或原投标文件）有效。但补充说明无效，因开标后投标人不能变更（或更改）投标文件的实质性内容。 (3)C投标人的投标文件无效，因投标保函的有效期应超过投标有效期30天 (4)D投标人的投标文件有效。
(5)E投标人的投标文件无效。因为组成联合体投标的，投标文件应附联合体各方共同投标协议。投标人的投标文件有效。招标人可以没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金的，招标人可以要求其赔偿。 2 【背景】某依法必须招标工程施工项目，招标计划提交招标人后，招标人领导提出将现场踏勘及投标预备会推后5天进行，并要求招标文件的澄清及修改文件必须在会议当天发出。同时要求招标代理机构适当压缩招标周期，从编制资格预审文件、编制招标文件、投标人编制投标文件以及签订合同等流程上压缩时间。 正确答案：
第 64 页共 65页
1、对于依法必须招标的工程建设项目，出售招标文件或资格预审文件一般不少于五个工作日；投标人编制投标文件的时间即从开始出售招标文件到投标截止的时间不少于20日；招标文件澄清和修改后至投标截止的时间不少于15日。
2、按照领导人的要求，关键线路发生改变，投标总计划将顺延3日，如果压缩流程，可以压缩的有在新的关键线路上的编制资格预审文件、签订合同等流程。编制招标文件和投标人编制投标文件不在新的关键线路上，且法律法规要求最短不得少于二十日，不能压缩。
正确答案：
违反有关规定。根据《招标投标法》的规定，该工程是由政府全部投资兴建的省级重点项目，应采取公开招标。 该项目在招标投标过程中的不妥之处如下：
(1)不妥之处：决定对该项目进行施工招标。理由：本项目征地工作尚未全部完成，不具备施工招标的必要条件，因而尚不能进行施工招标。 (2)不妥之处：招标人委托咨询单位编制了两个标底。理由：不应编制两个标底，《招标投标法》规定，一个工程只能编制一个标底，不能对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。 (3)不妥之处：招标人对投标单位就招标文件提出的所有问题作了书面答复后组织各投标单位进行了现场踏勘。理由：现场踏勘应安排在书面答复投标单位提问之前，因为投标单位对施工现场条件也可能提出问题。
(4)不妥之处：招标人宣布有B、C、D、E四家承包商投标。理由：招标人不应仅宣布四家承包商参加投标。按国际惯例，虽然承包商4在投标截止时间前撤回投标文件，但仍应作为投标人宣读其名称，但不宣读其投标文件的其他内容。 (5)不妥之处：评标委员会委员由招标人直接确定。理由：评标委员会委员不应全部由招标人直接确定。按规定，评标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取(从专家库中)随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。本项目显然属于一般招标项目。 (6)不妥之处：双方于10月13日签订了书面合同。理由：订立书面合同的时间过迟。按《招标投标法》的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日(不是中标人收到中标通知书之日)起30日内订立书面合同，而本案例已超过30日。
第 65 页共 65页
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容