建设工程施工合同范本

2019 年建设工程施工合同范本【最新版】

发包方 (以下称甲方 )： ___________ 法定代表人： ___________________ 身份证号码： ___________________

承包方 (以下称乙方 )： ___________

法定代表人： ___________________ 身份证号码： ___________________

为了保证工程施工质量，按期达成施工任务， 达到甲乙双方互惠互利的目的， 经甲、乙

双方充足磋商，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权益与义务，现双方磋商自觉签署本合同。

第一条 工程大体

1、工程名称： _________________________ 2、工程地址： _________________________ 3、工程内容： _________________________ 4、工程面积： _________________________ 5、工程立项赞成文号： _________________ 第二条 工程项目限时

1、合同工期总合历时 ____________天 (日历天 );

动工日期： ____________年 ____________月 ____________日 ; 竣工日期： ____________年 ____________月 ____________日。 2、如遇以下情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延

：

(1) 在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续间歇性停水、停电 ____________天以上 (每次连续 ____________小时以上 )，影响正常施工 以上 ;

(2)因台风暴雨飓风等不能抗力的因素

;

;停水停电 _______天

(3)因人力不能抗拒的其他因素而延缓工期。

3、因乙方原因造成施工延缓的，不得恳求顺延工期。 第三条 工程承包内容

1、工程承包形式： _________________________ 2、工程承包范围： _________________________ 第四条 工程项目结算及付款方式

1、合同见效后 ____________日内，甲方付 ____________万元 (大写 )(￥ ____________元 )

工程预付款。

2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报 3、工程进度款支付达工程总造价的

完交工查收后一个月内支付 支付结乙方。

4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办银行当时贷款利率支付给乙方。

5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方肩负，工期相应顺延。

____________日内支付工程进度款。

____________%时，不再按进度付工程款，而在办

____________%的款，留 ____________%的质保金，保修期满后

6、在查收过程中，如有不合格项目，应当在双方查收时约定的时间内，由施工单位修睦。否则，高出一天按保存价款万分之三罚款。

7、拨付工程款时乙方应到有关部门开 “建筑安装专用发票” ，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。

8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否则，所造成的所有质量和经济责任，由甲方负责。

第五条 工程质量标准

1、工程质量应当达抵达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定

的质量标准， 质量标准的评定以国家或行业的质量查验评定标准为依照。 因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方肩负违约责任。

2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方赞成的工程质量检测机构判断，所需花销及因

此造成的损失， 由责任方肩负。 双方均有责任， 由双方依照其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工查收备案合格。

第六条 工程查收

乙方工程施工达成，已具备了竣工查收条件，必定提前

位和开发商供应完满的竣工图纸，

有关资料及竣工查收报告等，

10 天按国家有关规定向监理单

竣工查收由甲方有关部门进

行查收，分项工程由乙方负责。

第七条 安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，

乙方肩负。

第八条 违约责任

严格按安全标准组织施工， 采用必要的安

全防备举措， 除去事故隐患。 由于乙方安全举措不力造成事故的责任和因此发生的花销， 由

1、乙方无故逾期动工或逾期竣工的，每逾期一天应按工程总造价的

付违约金。

2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的

____________%支

____________%支付违约金。

3、乙方采买工程资料及施工质量不合格或有重要质量隐患，影响甲方正常使用的，除

应一次性支付工程总数

____________%的违约金，并实时采用举措返工更正外，每影响正常

____________%支付违约金。

使用一天，还应按工程总造价的

第九条 双方的权益与义务

1、甲方的权益与义务

(1)解决资料物质的堆放和临时设施场所。

(2)在乙方不违犯合同条例的情况下，保证依照合同约定方式准时支付工程款。 2、乙方的权益与义务

(1)在施工期间严格遵守甲方的所有规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得任意在甲方厂区内走动、闲逛，遵照甲方出入门管理。

(2)肩负本工程施工中的所有安全事故责任。 (3)按合同工期组织施工，以保证工程按期达成。

(4)把好质量关，保证工程质量达到查收标准并依照有关规定组织工程查竣工作。 (5)组织落推行工管理人员和资料设施进场。

(6)施工中如遇人力不能抗拒的自然灾害影响，不能够按原计划正常施工，乙方应实时向甲方通知，由此而发生的花销增减或损失，双方磋商解决。

(7)安全文明施工。

第十条 争议解决

因本合同产生纠葛，如磋商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 附则

1、本协议经双方签章后见效。

2、本协议于 ____________年 ____________月 ____________日在 ____________ 签署。

3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因履行本协议发生争议，双方应磋商解决，磋商不能，由签约所在地人民法院判决。

4、本协议一式 ____________份，双方各执 ____________份，拥有同样法律效力。 甲方 (盖印 )：___________________ 乙方 (盖印 )： ______________________ 代表人： _______________________ 代表人： __________________________

_________年________月 ________日 ________年 ________月 ________日

订立建筑工程施工合同应符合哪些原则

?

1、合同当事人的法律地位同样。一方不得将自己的意志强加给另一方。 2、当事人依法享有自觉订立合同的权益，任何单位和个人不得非法干涉。 3、当事人确定各方的权益和义务应当遵守公正原则。 4、当事人履行权益、推行义务应当依照诚实信用原则。

5、当事人应当遵守纪律、行政法规和社会公德，不得搅乱社会经济序次，不得损害社会公共利益。